一、单选题
1、有名合同和无名合同的区别主要在于两者（）不同。
A 成立的条件
B 适用的法律规则
C 履行的原则
D 承担违约责任的方式
答案解析：
有名合同与无名合同的区分意义，主要在于两者适用的法律规则不同。
考 点:合同的分类;
2、要式合同指（）的合同。
A 法律上已经确定了一定的名称及具体规则
B 当事人双方互相承担义务
C 当事人双方意思表示一致订立
D 根据法律规定必须采取特定形式
答案解析：
所谓要式合同，是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。如《合同法》规定，建设工程合同应当采取书面形式。
考 点:合同的分类;
3、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。
A 要式合同
B 实践合同
C 有偿合同
D 双务合同
答案解析：
实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
考 点:合同的分类;
4、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的（）。
A 平等原则
B 诚实信用原则
C 公平原则
D 自愿原则
答案解析：
诚实信用原则包括订立合同时，不得有欺诈或者其他违背诚实信用原则的行为等三种情形。
考 点:合同的订立原则;
5、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。
A 要约邀请
B 承诺
C 承诺意向
D 新要约
答案解析：
要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。过期后所作出的承诺属于新要约。
考 点:承诺;
6、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。
A 要约撤回
B 要约撤消
C 承诺撤回
D 承诺撤消
答案解析：
价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。
考 点:要约的法律效力;
7、要约的内容要具体确定。所谓具体，是指邀约的内容须具有足以使（）的主要条款。
A 合同成立
B 合同生效
C 合同订立
D 合同履行
答案解析：
要约的内容要具体确定。所谓具体，是指邀约的内容须具有足以使合同成立的主要条款。如果没有包含合同的主要条款，受要约人难以做出承诺。
考 点:要约的构成要件;
8、某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）。
A 要约内容不明确
B 要约人不特定
C 受要约人错误
D 无订立合同的意思表示
答案解析：
要约构成要件有：1.内容具体确定；2.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约是特定人作出的意思表示，要约必须有订立合同的意思表示。
考 点:要约;
9、某建设单位采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标投标过程中的行为，下列说法中，正确是是（）。
A 虽然招标邀请书的对象是明确的，但仍属于要约邀请
B 投标人购买招标文件，属于要约行为
C 投标人参加现场考察，属于要约行为
D 评标委员会推荐中标候选人，属于承诺行为
答案解析：
要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。投标人购买招标文件、参加现场考察不属于要约行为。招标人发出中标通知书，才属于承诺行为。
考 点:要约;
10、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。
A 无效
B 成立
C 可变更
D 可撤销
答案解析：
合同成立，是指当事人就合同主要条款达成了合意。合同成立需具备下列条件：（1）存在二方以上的订约当事人；（2）订约当事人对合同主要条款达成一致意见。
考 点:合同订立与合同成立;
11、下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是（）。
A 隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查
B 承包人可将建设工程主体结构的劳务作业任务分包给劳务分包企业
C 如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建
D 承包人必须自行完成建设工程主体结构施工
答案解析：
如果是 施工人原因 导致的建设工程质量不符合约定，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。
12、下列不属于发包人义务的情形是（）。
A 提供必要施工条件
B 就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
C 及时组织工程竣工验收
D 向有关部门移交建设项目档案
答案解析：
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。设计文件的技术交底，通常的做法是设计文件完成后，通过建设单位发给施工单位，再由设计单位将设计的意图、特殊的工艺要求，以及建筑、结构、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题等向施工单位作出详细说明。并负责解释施工单位对设计图纸的疑问。
考 点:建设工程施工合同发承包双方的主要义务;
13、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是（）条款。
A 工程范围
B 工程质量
C 拨款与结算
D 竣工验收
答案解析：
工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。
考 点:建设工程施工合同的内容;
14、以下不属于合同内容的是（）。
A 当事人的名称
B 价款或者报酬
C 违约责任
D 劳动合同期限
答案解析：
D为劳动合同的内容。未格外强调劳动合同即《合同法》中的合同。
考 点:合同的内容;
15、《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用（）形式。
A 口头
B 书面
C 邮件
D 其他
答案解析：
《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。
考 点:建设工程施工合同的法定形式;
16、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉．法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利．各债权人的清偿顺序依法应为（）。
A 承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
B 抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
C 晋通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
D 全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人
答案解析：
最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权间题的批复：一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
考 点:承包人工程价款的优先受偿权;
17、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。
A 返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息
B 认定垫资违法，利息予以没收
C 返还垫资但不支付利息
D 返还垫资并双倍支付利息
答案解析：
当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
考 点:工程垫资的处理;
18、当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，（）。
A 该部分工程量不予计算
B 该部分工程量需要重新协商处理
C 可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量
D 必须提供签证才能确认该部分工程量
答案解析：
当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
考 点:对工程量有争议的工程款结算;
19、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。
A 备案的建设工程合同
B 补充协议
C 重新商定合同
D 当地建设行政主管部门发布的计价方法
答案解析：
本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。
考 点:合同价款的确定;
20、承包人取得竣工结算价款的前提条件是（）。
A 承包人已将合同约定的工程全部完成
B 工程经竣工验收合格
C 承包人提交了完整的结算报告
D 发包方对结算报告已进行审核
答案解析：
工程经竣工验收合格是承包人取得工程价款的前提条件。
考 点:支付工程竣工结算价款的前提条件和支付程序;
21、某建设工程施工合同2012年11月20口竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（）。
A 2012年11月20日
B 2012年12月20日
C 2013年1月20日
D 2013年2月20日
答案解析：
该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。
考 点:竣工日期;
22、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形处理：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A 以合同约定的竣工日期为准
B 相应顺延
C 以承包人提交竣工报告之日为准
D 以实际通过的竣工验收之日为准
答案解析：
2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期：（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
考 点:竣工日期;
23、工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是（）。
A 承包方与监理方串通造成的损失
B 承包方不履行保修义务所造成的损失
C 发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失
D 工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失
答案解析：
本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项8、D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。
考 点:建设工程施工合同中的赔偿损失;
24、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部贷款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约。因而未对对方水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。
A 三方共同
B 水泥厂
C 承包商
D 运输公司
答案解析：
承包商已经收货，却没有对水泥采取应有的保护措施，因此产生的损失属于承包商自己的原因，责任由承包商承担。
考 点:赔偿损失的限制;
25、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。
A 乙水泥厂承担
B 双方连带责任
C 双方按比例承担
D 甲施工企业承担
答案解析：
当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
考 点:赔偿损失的限制;
26、甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为（）万元。
A 2
B 3
C 5
D 8
答案解析：
在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。
考 点:约定赔偿损失与法定赔偿损失;
27、以下不属于承担赔偿损失责任构成要件的是（）。
A 具有违约行为
B 造成损失后果
C 违约人无过错
D 违约行为与财产等损失之间有因果关系
答案解析：
承担赔偿损失责任的构成要件是：1.具有违约行为；2.造成损失后果；3.违约行为与财产等损失之间有因果关系；4.违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。
考 点:承担赔偿损失责任的构成要件;
28、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（）。
A 合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款
B 因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失
C 因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款
D 虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
答案解析：
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
考 点:无效施工合同的工程款结算;
29、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。
A 合同无效，不应支付工程款
B 合同无效，应参照合同约定支付工程款
C 合同有效，应按照合同约定支付工程款
D 合同有效，应参照合同约定支付工程款
答案解析：
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
考 点:无效施工合同的工程款结算;
30、无效合同从（）之日起就不具备法律效力。
A 确认
B 订立
C 履行
D 谈判
答案解析：
无效合同的特征是：1.具有违法行为；2.具有不可履行性；3.自订立之时起就不具有法律效力。
考 点:无效合同的法律后果;
31、合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是（）条款。
A 违约责任
B 解决争议
C 价款或酬金
D 数量和质量
答案解析：
合同无效、撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
考 点:无效合同的法律后果;
32、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与有资质的乙劳务分包公司签订劳务分包合同，合同约定，乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担。根据我国《合同法》的规定，此分包合同（）。
A 合法有效
B 因损害社会公共利益而无效
C 因显失公平而可撤销
D “因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担”的条款无效
答案解析：
《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
考 点:无效的免责条款;
33、某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后，便通知建设单位解除工程承包合同。建设单位接到通知后对此通知的效力产生质疑，在如下的理解中（）是正确的。
A 施工单位提出解除合同尚不具备法定条件
B 解除合同应双方协商一致，不得单方行使
C 施工合同应经过建设行政主管机关批准方可解除
D 如果对通知效力有异议，可以请求法院或仲裁确认其效力
答案解析：
《民法典》规定，当事人一方主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
考 点:施工合同的解除
34、合同法》规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自（）时解除
A 对方收到通知且表示同意
B 通知作出
C 通知到达对方
D 通知发出
答案解析：
《合同法》规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。
考 点: 解除合同的程序
35、根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）。
A 由于不可抗力致使合同不能履行
B 法定代表人变更
C 当事人一方发生合并、分立
D 当事人一方违约
答案解析：
《中华人民共和国合同法》第94条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的。（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合同期限内仍未履行的。（四）当事人一方迟延债务或者有其他违约行为致使不能实现合同的（五）应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有下列情形之一的。（六）法律规定的其他情形。
考 点: 合同解除的种类;
36、 以下不属于合同解除特征的有（）。
A 合同解除须具备法律规定的条件
B 合同解除须有解除的行为
C 合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭
D 合同的解除适用于任何合同
答案解析：
参考解析:
合同解除具有如下特征：（1）合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除；（2）合同解除须具备法律规定的条件。非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除；（3）合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利t、其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果；（4）合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。
考 点: 合同解除的特征;
37、 合同的终止，是指（）的合同，因具备法定的或当事人约定的情形，合同的债权、债务归于消灭，债权人不再享有合同的权利，债务人也不必在履行合同的义务。
A 生效
B 无效
C 效力待定
D 可撤销
答案解析：
合同的终止，是指依法生效的合同，因具备法定的或当事人约定的情形，合同的债权、债务归于消灭，债权人不再享有合同的权利，债务人也不必在履行合同的义务。
考 点: 合同的终止;
38、 可撤销合同被撤销后，效力表现为（）。
A 有效
B 无效
C 可撤销
D 效力待定
答案解析：
无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。
考 点: 被撤销合同的法律后果
39、 甲、乙于2010年4月1日签订了一份合同。合同履行过程中，甲于2010年5月1日知道该合同可撤销，随后向人民法院提出请求。人民法院于6月30日判定撤销该合同。则此合同（）。
A 自2010年4月1日无效
B 自2010年5月1日无效
C 自2010年5月20日无效
D 自2010年6月30日无效
答案解析：
无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。
考 点: 被撤销合同的法律后果
40、 一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。
A 单方宣布合同无效
B 拒绝履行合同义务
C 向行政主管部门申请撤销合同
D 向法院请求裁定撤销合同
答案解析：
行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。
考 点: 合同撤销权的行使
41、 可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权
A 1年
B 2年
C 3年
D 4年
答案解析：
行使撤销权应当在知道或者知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。
考 点: 合同撤销权的行使
42、 可撒销的建设工程施工合同，有权撒销的机构是（）。
A 人民法院
B 建设行政主管部门
C 工商行政主管部门
D 监理单位
答案解析：
行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请
考点： 法院是司法机关
43、 下列合同中，属于可撤销合同的有（）。
A 因误解订立的合同
B 违反法律的强制性规定的合同
C 一方以欺诈、胁迫手段订立，损害国家利益的合同
D 订立合同时显失公平的合同
答案解析：
《合同法》规定，重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。A重大误解是可撤销，B是无效合同，C是无效合同
44、 关于可撤销合同，下列说法错误的是（）。
A 撤销权自合同成立起一年内行使
B 订立合同时显失公平的合同是可撤销合同
C 合同被撤销，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力
D 当事人请求变更的，人民法院不得撤销
答案解析：
行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。
考 点: 可撤销合同
45、 2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的（）。
A 继续履行合同
B 和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C 向法院申请撤销该合同
D 向乙要求赔偿
答案解析：
本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。
考 点: 可撤销合同
46、 某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是（）。
A 材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B 材料商转让自己的债权应经承包人同意
C 若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消
D 即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
答案解析：
债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。
考 点: 合同权利义务的转让;
47、 根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。
A 某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课
B 甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙
C 建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权
D 监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位
答案解析：
AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。
考 点: 合同权利义务的转让
48、 根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。
A 须经债务人同意，且须办理公证手续
B 无需经债务人同意，也不必通知债务人
C 无需债务人同意，但需办理公证手续
D 无需经债务人同意，但需通知债务人
答案解析：
《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。
考 点: 合同权利义务的转让
49、 承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）
A 供应商应承担由此给承包人造成的损失
B 承包人可根据实际情况部分接受货物
C 由于双方已变更合同，供应商应暂停送货
D 承包人拒绝接受，应承担违约责任
答案解析：
当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。
考 点: 合同的变更
50、 甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量，交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）。
A 乙承担损失
B 甲可根据实际情况部分接受
C 甲拒绝接受，应承担违约责任
D 双方合同已变更，乙送货构成违约
答案解析：
合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。该题属于约定不明，则按原合同履行。
考 点: 合同的变更
51、施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）。
A 因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B 因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延
C 因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工
D 因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延
答案解析：
《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
考 点: 违约责任的免除
52、 某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）。
A 工期不予顺延
B 建筑物受损由施工企业承担
C 施工机具损毁由施工企业自行承担
D 施工人员受伤由建设单位承担
答案解析：
有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开，应当还包括：施工机具损毁由施工企业自行承担的内容。
考 点: 违约责任的免除
53、 某买卖合同价款为100万元，合同约定定金为价款的15%，违约金为20万，买方依约支付定金后，卖方不履行合同，买方对此可向卖方最多主张（）万元。
A 15
B 30
C 35
D 40
答案解析：
《民法典》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从买方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金20万元，至于定金15万元应该由卖方返还，因为这本来就是买方的费用。
考 点: 违约金和定金
54、 甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（）。
A 甲双倍返还定金8万元
B 甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C 甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D 甲支付违约金6万元
答案解析：
《民法典》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。
考 点: 违约金和定金
55、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的（）并用。
A 违约金
B 采取补救措施
C 定金
D 解除合同
答案解析：
继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。
考 点: 承担违约责任的种类;
56、 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在（）要求其承担违约责任。
A 履行期限届满之前
B 履行期限届满之后
C 履行期限届满之前7天
D 履行期限届满之后7天
答案解析：
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
考 点: 当事人承担违约责任应具备的条件
57、 当事人承担违约责任应具备的条件不包括（）。
A 合同当事人发生了违约行为
B 违约方的行为不符合合同约定
C 不存在法定或约定免责事由
D 违约方主观上存在过错
答案解析：
承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为，即有违反合同义务的行为；其次，非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错；第三，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由，而法定免责事由主要限于不可抗力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款。
考 点: 当事人承担违约责任应具备的条件;
58、 某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。
A 行政处分
B 违约责任
C 行政处罚
D 交纳罚金
答案解析：
供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。
考 点: 违约责任的概念和特征
59、合同示范文本，是指由规定的（）事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。
A 国务院
B 国家机关
C 关主管部门
D 市级以上人民政府
答案解析：
合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。
考 点: 合同示范文本的作用
二、多选题
60、依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于（）。
A 有名合同
B 双务合同
C 单务合同
D 有偿合同
E 无偿合同
答案解析：
建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、要是合同、诺成合同。
考 点:建设工程合同;
61、以下属于合同的法律特征的是（）。
A 当事人法律地位平等
B 合同是一种法律行为
C 当事人意思表示一致
D 合同是一种道德行为
E 同的成立必须有两个以上当事人
答案解析：
合同具有以下法律特征：（1）合同是一种法律行为。（2）合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方。（3）合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系。（4）合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的。
考 点:合同的法律特征;
62、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（）。
A 乙公司的行为构成承诺
B 乙公司的行为属于新要约
C 甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺
D 双方的合同已经成立
E 乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立
答案解析：
因为乙公司直接将110吨，而非100吨钢材送进现场所以构成新要约。甲公司接受并使用即构成承诺。
考 点:承诺;
63、下列情形导致要约失效的有（）。
A 拒绝要约的通知到达要约人
B 要约人依法撤销要约
C 承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D 要约人依法撤回要约
E 受要约人对要约的内容作出实质性变更
答案解析：
《合同法》第20条规定：有下列情形之一的，要约失效。1.拒绝要约的通知到达要约人；2.要约人依法撤销要约；3.承诺期限届满，受要约人未作出承诺；4.受要约人对要约的内容作出实质性变更。
考 点:要约的法律效力;
64、下列选项中属于要约邀请的有（）。
A 商品价目表
B 投标书
C 招股说明书
D 拍卖公告
E 招标公告
答案解析：
要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。B属于要约。
考 点:要约的构成要件;
65、要约的构成要件包括（）。
A 内容具体确定
B 只能发给特定的人
C 表示经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
D 要约的内容须具有使合同成立的全部条款
E 要约必须包括合同的所有内容，否则不构成要约
答案解析：
要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：1.内容具体确定；2.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。
考 点:要约的构成要件;
66、延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下（）作为计付时间。
A 建设工程实际交付的，以交付之日
B 建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日
C 建设工程没有交付、工程价款没有结算的，以当事人起诉之日
D 建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日
E 建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日
答案解析：
利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
考 点:欠付工程款的利息支付;
67、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。
A 应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B 应当以鉴定合格日期为竣工日期
C 鉴定日期为顺延工期的期间
D 应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E 应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
答案解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解析》法释[2004]14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。教材无明确说明。
考 点:竣工日期;
68、根据《民法典》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）。
A 未及时检查隐蔽工程造成的损失
B 验收违法行为造成的损失
C 中途变更承包工作要求造成的损失
D 提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失
E 偷工减料造成的损失
答案解析：
发包人应当承担的赔偿损失：1．未及时检查隐蔽工程造成的损失；2．未按照约定提供原材料、设备等造成的损失；3．因发包入原因致使工程中途停建、缓建造成的损失；4．提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失；5．中途变更承揽工作要求造成的损失；6．要求压缩合同约定工期造成的损失；7．验收违法行为造成的损失。
考 点:建设工程施工合同中的赔偿损失;
69、施工中，因发包人原因停建，承包人依法解除合同。其可以要求发包人赔偿的损失包括（）。
A 机械设备退场、倒运费用
B 现场未使用建筑材料的积压、处置损失
C 窝工、停工，遣散工人的合理费用
D 未完工程的预期利润
E 发包人订立合同时无法预见的意外损失
答案解析：
赔偿损失=直接损失+可得利益（间接损失）≤违约方订立时的合理预见范围。
考 点:赔偿损失的范围;
70、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）。
A 违及职业道德规范
B 造成损失后果
C 具有违约行为
D 违约行为与财产等损失之间有因果关系
E 违反建筑企业内部文件
答案解析：
承担赔偿损失责任的构成要件是：1.具有违约行为；2.造成损失后果；3.违约行为与财产等损失之间有因果关系；4.违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。
考 点:承担赔偿损失责任的构成要件;
71、《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的应当承担（）等违约责任。
A 终止合同
B 继续履行
C 采取补救措施
D 赔偿损失
E 承担法律责任
答案解析：
《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
考 点:赔偿损失概念和特征;
72、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）
A 承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同
B 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
C 建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同
D 建设单位为逃税而订立的施工合同
E 分包单位胁迫施工企业订立的合同
答案解析：
建设工程无效施工合同的主要情形：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
考 点:建设工程无效施工合同的主要情形;
73、根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有（）。
A 造成对方人身伤害的
B 因故意造成对方财产损失的
C 因过失造成对方财产损失的
D 意思表示不真实的
E 因重大过失造成对方财产损失的
答案解析：
《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
考 点:无效的免责条款;
74、下列选项中，属于无效合同的有（）。
A 供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B 村委会负责人为获得回扣与施工各单位高价签订的村内道路施工合同
C 施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D 分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E 施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
答案解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。
考 点:无效合同的类型;
75、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。
A 承包人明确表示不履行合同主要义务的
B 承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
C 承包人将承包的建设工程非法转包的
D 承包人在合同约定的期限内没有完工的
E 承包人将承包地建设工程违法分包的
答案解析：
承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，2合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4将承包的建设工程非法转包、违法分包。
考 点:施工合同的解除
76、下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有（）。
A 因不可抗力致使不能实现合同目的
B 在履行期满前，当事人一方表示不履行义务的
C 当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行
D 当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的
E 在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务
答案解析：
《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。
考 点: 合同解除的种类
77、 根据《民法典》，合同权利义务终止的情形为（）。
A 债务人依法将标的物抵押
B 合同解除
C 债务相互抵消
D 债权人依法将标的物提存
E 债权人免除债务
答案解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止；（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存}（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
考 点: 合同的终止
78、 合同生效后，当事人不得因（）而不履行合同义务。
A 姓名、名称的变更
B 法定代表人变更
C 负责人的变更
D 承办人变动
E 合同的变更
答案解析：
合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
考 点: 合同的履行
79、下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）。
A 赔礼道歉
B 支付违约金
C 赔偿损失
D 采取补救措施
E 继续履行
答案解析：
承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
考 点: 承担违约责任的种类
80、合同示范文本具有（）。
A 通用性
B 约束力
C 引导性
D 参考性
E 强制性
答案解析：
同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性.为非强制性使用文本。
考 点: 合同示范文本的法律地位
81、 《建设工程施工合同》示范文本主要由（）等组成。
A 协议书
B 招标、投标文件
C 通用条款
D 专用条款
E 施工图纸与工程量清单
答案解析：
《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分构成。
考 点: 建设工程合同示范文本
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
