一、单选题
1、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A 最高人民法院
B 国务院
C 全国人民代表大会
D 全国人民代表大会常务委员会
答案解析：
行政法规之间对同一事项的新的一般规定和与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
2、 关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）。
A 建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B 建设工程中的代理主要是法定代理
C 建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理
D 建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
答案解析：
A错误，诉讼代理人，也不要求必须由具有律师资格的人担任；B错误，建设工程代理行为多为民事代理行为的委托代理；D错误，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。
3、建设用地使用权自（）时设立。
A 土地交付
B 转让
C 登记
D 支付出让金
答案解析：
建设用地使用权自登记设立。
4、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利，甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元。乙应赔偿甲（）。
A 60万元
B 80万元
C 120万元
D 160万元
答案解析：
赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。
5、建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。
A 50万元
B 80万元
C 90万元
D 100万元
答案解析：
定金不能超过20%，200×20%=40，所以50万中有40万是定金，这40万需双倍返还；另10万是无定金效力的款项，应原数返还，所以40×2+10=90万元。
6、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。
A 2014年2月10日
B 2014年4月20日
C 2014年5月1日
D 2014年5月10日
答案解析：
建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程材料、 设备运抵工地之时起始， 至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止， 以先发生者为准。但在任何情况下保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
7、关于投标保证金的说法，正确的是（）
A 招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
B 投标保证金有效期从提交投标文件之日起计算
C 招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息
D 投标保证金有效期与投标有效期一致
答案解析：
A错误，应当在第二阶段提出；B错误，从投标文件截止之日起计算；C错误，招标人应当及时退还投标保证金及银行同期存款利息。
8、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）
A 发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
B 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
C 注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业
D 因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
答案解析：
A正确，C错误，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的（2）发，包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项日负责人的。B、D错误，建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
9、某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。
A 甲、乙承担连带赔偿责任
B 建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任
C 乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D 甲和乙承担按份赔偿责任
答案解析：
承包单位将承包的工程转包的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
10、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。
A 请求甲双倍返还定金8万元
B 请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C 请求甲支付违约金6万元
D 请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
答案解析：
违约金、定金二选一，若按定金赔偿：4×2=8万元；若按违约金赔偿：6+4=10万元。记住按违约金赔偿的时候，别忘了把定金要回来。
11、建设单位申请领取施工许可证的，建设工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）
A 20%
B 40%
C 50%
D 30%
答案解析：
建设工期为1年以上的建设工程，到位资金原则上不少于合同价的30%。
12、国家实行固定资产投资项目（ ）评估和审查制度。
A 节能
B 节地
C 节水
D 节材
答案解析：
国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。
13、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（ ）。
A 由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督
B 发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
C 施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D 发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
答案解析：
施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测．发现不
按照专项方案施工的，应当要求其立即整改；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即
组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。
14、关于评标结果异议的说法，正确的是（ ）。
A 只有投标人有权对项目的评标结果提出异议
B 对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
C 招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
D 对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
答案解析：
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在 中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前， 应当暂停招标投标活动。A错误，B正确，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。C错误，作出答复前，应当暂停招标投标活动。
15、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（ ）。
A 中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案
B 已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
C 中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案
D 施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见
答案解析：
A、C错误，中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案； 其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。生产经营单位申请应急预案备案，应当提交以下材料： (1）应急预案备案申请表；(2）应急预案评审或者论证意见；（3）应急预案文本及电子文档。对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备案登记表。
16、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。
A 承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
B 承包人的优先受偿权优于抵押权
C 优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D 承包人行使优先受偿权的期限为1年
答案解析：
A错误，B正确，建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后． 承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人；C错误，建筑工程价款包恬承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失.；D错误，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算．
17、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。
A 施工企业应自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B 竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C 工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D 工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档
答案解析：
A错误，建设单位办理备案；B错误，C错误，工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
18、关于节能技术进步的说法，正确的是（ ）。
A 利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B 国家采取强制措施研发施工节能技术
C 节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D 各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
答案解析：
A正确，利用财政性资金引进循环经济重大技术、装备的，应当制定消化、吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施；B错误，国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广、促进节能技术创新与进步；C错误，国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲；D错误，有关主管部门应当根据实际需要建立协调机制． 对重大技术、装备的引进和消化、吸收、创新实行统筹协调， 并给予资金支持。
19、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（ ）。
A 依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月
B 被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告
C 原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
D 行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
答案解析：
A错误，认定的限制期限长于6个月的，从其决定；B错误，公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告；D错误，行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间． 公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。
20、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常进行。关于该合同的说法，正确的是（ ）。
A 乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
B 甲应当对乙承担违约责任
C 若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
D 租赁期满，乙取得该设备的所有权
答案解析：
本题考察融资租赁合同。B错误，丙向乙承担违约责任；C错误，不属于乙的破产财产；D错误，租赁期满后，承租人返还租赁物。
21、关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。
A 用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B 存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C 用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D 劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
答案解析：
B错误，属于劳动合同部分无效；C错误，用人单位发生合并或者分立等情况， 原劳动合同继续有效． 劳动舍同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。D错误，以在后的时间为劳动合同的生效时间。
22、关于联合体投标的说法，正确的是（）
A 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
B 联合体某成员在同一招标项目中以自己的名义单独投标，其投标有效
C 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级
D 招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
答案解析：
A错误，联合体应当在提交资格评审申请文件前组成；B错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；C错误，按资质等级较低的单位确定其资质等级。
23、关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。
A 合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除
B 承包人将承包的工程转包，发包人可以解除
C 发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除
D 承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除
答案解析：
承包人具有下列情形之一． 发包人请求解除建设工程施工合同的， 应予支持；（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工． 且在发包人催告的合理期限内仍未完成的；（3）已经完成的建设工程质量不合格． 并拒绝修复的：（4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一， 致使承包人无法施工， 且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。
24、关于行政复议的说法，正确的是（ ）。
A 行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或其他争议
B 在行政复议中随时可以调解
C 行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D 行政复议决定具有终局性
答案解析：
A错误，行政复议解决的是行政争议；B错误，行政复议以不调解为 原则；D错误，行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。
25、关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。
A 接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B 守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿
C 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担
D 未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大
答案解析：
B错误，守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，损失自己承担；C错误，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担；D错误，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施。
26、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（ ）。
A 劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B 施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C 施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D 劳务作业人员张某在公司食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒
答案解析：
工程重大安全事故罪：降低工程质量标准，造成重大安全事故的。
27、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）
A 送达诉讼文书必须有送达回证
B 诉讼文书寄出的日期为送达日期
C 受送达人被监禁的，应当公告送达
D 直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达
答案解析：
B错误，诉讼文书以签收日期为送达日期；C错误，公告送达只有在受达人下落不明的情况下使用；D错误，直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。
28、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）。
A 以他人名义投标
B 将承包的工程违法分包
C 未在规定期限内办理资质变更手续
D 未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
答案解析：
A、B、D属于承揽业务不良。
29、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。
A 用于非承重结构的钢筋连接接头试件
B 地下使用的防水材料
C 用于砌筑砂浆的水泥
D 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
答案解析：
下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送捡：(1）用于承重结构的混凝土试块：（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋且连接接头试件：（4）用于承重墙的砖和海凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝士和砌筑砂浆的水泥； （6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、洗浴间使用的防水材料。
30、施工单位对行政处罚不服，申请行政复议应当自知道该处罚之日起（ ）提出。
A 60天内
B 6个月内
C 1年内
D 2年内
答案解析：
施工单位对行政处罚不服，申请行政复议应当自知道该处罚之日起60天内提出。
31、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。
A 当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁进行中随时提出
B 如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C 当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D 未约定仲裁机构的仲裁协议无效
答案解析：
A错、C错，当事人对仲裁协议效力有异议的， 应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定． B错，仲裁协议独立存在， 合同的变更、 解除、 终止或者无效， 以及合同成立后未生效、 被撤销等， 均不影响仲裁协议的效力。 当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。
32、甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这些建材转让给丙，在M县交货。由于山洪爆发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失由（ ）。
A 丙承担
B 甲承担
C 乙承担
D 甲与乙分担
答案解析：
33、关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。
A 事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报
B 报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域
C 单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告
D 立即报告是指在事故发生1小时内报告
答案解析：
34、关于运输合同的说法，正确的是（）
A 托运人违法包装规定的，承运人不得拒绝运输
B 货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还
C 货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人
D 联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任
答案解析：
35、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证报告制度的是（）
A 某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B 某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告
C 某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D 某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
答案解析：
A错误，因故不能开工的，应当向发证机关申请延期；B、C错误，础设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理T.作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
36、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A 当事人住所地
B 调解协议履行地
C 调解组织所在地
D 调解协议签订地
答案解析：
请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效 之日起30日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出。
37、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。
A 一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B 申请仲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止、中断
C 仲裁裁决作出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼
D 仲裁裁决被法院不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
答案解析：
A错误，一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的． 另一方当事人可以申请人民法院强制执行；B错误，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定；C错误，仲裁裁决作出后，当事人不能就该事项再提起仲裁或诉讼。
38、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（ ）。
A 组织制定本单位安全生产操作规程
B 编制安全专项施工方案
C 如实记录安全生产教育和培训情况
D 建立健全本单位安全生产责任制
答案解析：
A、D是施工单位主要负责人的职责；B错误，建筑工程实行施工总承包的， 专项方案应当出施工总承包单位组织编制。
39、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）
A 安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B 安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
C 不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
D 安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理
答案解析：
安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件；对涉及
被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。负有安全生产监督管理职责的部门在
监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；；确需分别进行检查的，应当五通情况，发现
存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录
备查，接受移送的部门应当及时进行处理。
40、关于专职安全生产管理人员配置要求的说法，正确的是（）
A 按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B 建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员
C 建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D 作业难度大的施工作业组必须配备专职安全生产管理人员
答案解析：
B错误，施工单位应当设立安全生产管理机构， 配备专职安全生产管理人员。C错误，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员；D错误，施工作业难度大的工程项目．项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。
41、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。
A 资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质
C 资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D 项目未取得施工许可证，施工企业提前施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
答案解析：
A错误，视为准予延续；企业发生合并、分立、重组以及政制等事项，需承继原建筑业企业资质的．应当申请重新核定建筑业企业资质等级；P56
42、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。
A 60%
B 90%
C 70%
D 80%
答案解析：
投标方安全防护、文明施工措施的报价， 不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。
43、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（ ）
A 招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C 澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D 澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后可按原投标截止日期开标
答案解析：
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
44、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权，同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。
A 甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B 丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C 乙拒绝清债30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任
D 甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
答案解析：
当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效。
45、关于民事诉讼执行程序说法，正确的是（ ）。
A 具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行
B 执行异议审查和复审期间，暂停执行
C 执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
D 执行申请人只能是诉讼当事人
答案解析：
民事诉讼的执行措施主要有：查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产。
46、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）
A 请求减少价款至16万元
B 以欺诈为由请求解除合同
C 以重大误解为由请求撤销合同
D 请求甲承担缔约过失责任
答案解析：
47、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）
A 变更注册后，注册有效期重新计算
B 申请变更注册应当提交工作调动证明
C 因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
D 变更注册只能由原聘用企业申请
答案解析：
A错误，变更注册后仍延续原注册有效期；C、D错误，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。
48、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（ ）。
A 劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
B 劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
C 用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式贷款货币形式支付
D 劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资
答案解析：
劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间
以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。
49、关于电子招标投标的说法，正确的是（）
A 投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件
B 投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件
C 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收
D 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交
答案解析：
A错误，投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件；B错误，投标截止时间后未完成传输，视为撤回投标文件；C错误，应当拒收。
50、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算
A 颁发施工许可证
B 工程竣工验收合格
C 工程缺陷责任期届满
D 工程法定最低保修期届满
答案解析：
工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起．工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限．
51、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）
A 施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持
B 施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
C 施工合同无效，且建设工程经竣工不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格， 承包人请求支付工程价款的，不予支持
D 施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
答案解析：
建设工程施工合同无效， 也建设工程经歧工验收合格． 承包人请求参照合同约定支付工程价款的， 应予支持。建设工程施工合同无效， 且建设工程经竣工验收不合格的， 按照以下情形分别处理：(1 ）修复后的建设工程经竣工验收合格， 发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；(2)修复后的建设工程经援工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
52、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（ ）。
A 工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B 工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制
C 工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文
D 工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制
答案解析：
工程建设地方标准中， 对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文， 经国务院建设行政主管部门确定后， 可作为强制性条文。
53、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）
A 招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
B 投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
C 投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D 未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
答案解析：
A错误，开标时才能开启投标文件；C错误，应当拒收；D错误，应当拒收。
54、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）
A 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
B 投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
C 招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
D 投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
答案解析：
B错误，书面通知招标人；C错误，5日内退还；D错误，投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人不予退还投标保证金。
55、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是 （ ）
A 未按照节能设计进行施工
B 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测
C 按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重
D 在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
答案解析：
56、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（ ）
A 隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复即可覆盖，无需重复检查
B 隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C 监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D 监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作
答案解析：
57、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（ ）
A 中心
B 毗邻建筑物
C 边界
D 周边50米
答案解析：
建筑施工场界环境噪声排放限值， 昼问70dB（A）夜间55Db(A) 。
58、在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（ ）
A 承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料
B 承揽人发现定作人提供的图纸不合格，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作
C 因不可抗力造成标的物毁损
D 因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果
答案解析：
如果定作人提供材料的， 承揽人应当对定作人提供的材料及时检验， 发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施，承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。
59、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（ ）。
A 施工企业
B 国家
C 建设单位
D 建设用地使用权人
答案解析：
中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物， 属于国家所有．
60、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（ ）。
A 建设资金已经落实
B 主要负责人经有关部门考核合格
C 配备了兼职安全生产管理人员
D 为职工办理了意外伤害保险
答案解析：
建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构， 按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作
业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险， 依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施， 并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。
二、多选题
61、下列投标人招标情形中，评标委员会应当否决的有（ ）。
A 联合体未提供共同投标协议
B 招投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
C 招投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
D 招标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
E 投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
答案解析：
否决投标的情形有：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者向于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为．
62、关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）
A 用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
B 经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
C 劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施
D 劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
E 除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
答案解析：
A错误，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。E错误，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。
63、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业有（ ）
A 抢修作业
B 抢险作业
C 生产工艺上要求必须连续进行的作业
D 保密工作作业
E 产生环境噪声污染较轻的作业
答案解析：
在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢修作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。
64、下列建设工程施工合同中，属于无效的有（）
A 承包人对工程内容有重大误解订立的
B 承包人胁迫发包人订立的
C 未取得相应施工企业资质的承包人订立的
D 建设工程必须进行招标而未招标订立的
E 总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
答案解析：
A、B属于可撤销合同。
65、下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（）
A 继续履行
B 赔礼道歉
C 赔偿损失
D 恢复原状
E 支付违约金
答案解析：
承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
66、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（ ）。
A 停止侵害
B 消除危险
C 恢复原状
D 消除影响
E 赔偿损失
答案解析：
D主要是针对人身责任的赔偿。
67、下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。
A 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不适应
C 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D 依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
E 对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
答案解析：
招标人有下列行为之一的．属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1）就同一招标项同向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）特定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体恃点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
68、下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。
A 不同投标人的投标文件相互混装
B 不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C 不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D 不同投标人的投标报价呈规律性差异
E 投标人之间约定中标人
答案解析：
视为….不同投标人之间。。。
69、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（ ）。
A 经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B 施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C 施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D 劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E 专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
答案解析：
A、C、D属于违法分包。
70、下列用工方式中，属于违法用工的有（ ）。
A 施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B 施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C 施工企业与工人签订劳动合同，约定由工人支付各项社会保险费用
D 施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
E 专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
答案解析：
劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。施工企业与劳务派遣企业和分包企业直接签订合同，不与生产工人签订合同，属于不属于违法分包。建筑施工企业应与自有劳务人员依法签订书面劳动合同，办理工伤、医疗或综合保险等社会保险，并按劳动合同约定及时将工资直接发放给劳务人员本人。用人单位在下列节日期间应当依法安排劳动者休假
71、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。
A 项目经理经施工企业授权管理施工项目
B 项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
C 项目经理部具有法人资格
D 项目经理是施工企业的内部岗位
E 项目经理部自行承担施工行为的法律后果
答案解析：
项目经理部不具有法人资格，其行为后果的法律责任由企业法人承担
72、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（ ）。
A 确保地下管线的安全
B 需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
C 审查专项施工方案
D 申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E 不得压缩合同工期
答案解析：
A是施工单位的责任；E是不得随意压缩
73、关于民法的说法，正确的有（ ）。
A 商法是民法的特别法
B 民法不调整人身关系
C 《建筑法》不属于民法
D 合同法与民法是并列关系
E 经济法是民法的组成部分
答案解析：
A正确，我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分；B错误，民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。C正确，《建筑法》属于行政法；D错误，合同法属于民法；E错误，经济法和民法都是法律部门
74、债的产生根据有（ ）。
A 合同
B 侵权
C 不当得利
D 无因管理
E 支付价款
答案解析：
债的四种产生依据：合同、侵权、无因管理和不当得利。
75、下列终止劳动合同情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（ ）。
A 用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B 用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
C 劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
D 劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的
E 因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
答案解析：
C、E用人单位不用支付经济补偿。B不建议选，因为没有明确说明是谁先提出来解除合同的。
76、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。
A 用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
B 在试用期内
C 用人单位面临破产
D 用人单位以暴力、威胁手段逼迫劳动者劳动
E 用人单位未依法缴纳社会保险费
答案解析：
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。
77、根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。
A 完成建设工程设计和合同约定的主要内容
B 有工程使用的部分建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
C 有完整的技术档案和施工管理资料
D 有施工企业签署的工程保修书
E 有勘察、设计、施工单位分别签署的质量合格文件
答案解析：
建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 (5）有施工单位签署的工程保修书。
78、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（ ）。
A 未成年人所做的与其年龄和智力状况不相当的证言
B 与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
C 无正当理由未出庭作证的证人证言
D 以严重违背公序良俗的方法获取的证据
E 无法与原件、原物核对的复印件、复制品
答案解析：
不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当
的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；有有疑点的视听资
料； 无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。
79、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（ ）。
A 直接变卖该工程
B 直接与甲协议以工程折价受偿
C 向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
D 直接要求保证人代为清偿债务
E 直接转移占有该工程
答案解析：
此题中既有人的担保又有物的担保，并且该抵押物是债务人自己的财产，那这种情况债权人需要先就物的担保实现债权，债务人清偿后，还有剩余债务的，债权人才可以找保证人。如果抵押物是第三人的财产，那债权人既可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。并且提供担保的第三人承担保证责任后，有权向债务人清偿。
80、关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的有（ ）。
A 因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
B 施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任
C 因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任
D 因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担
E 因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
答案解析：
A、E错误，赔偿责任由施工企业通过建设单位向设计单位索赔。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
