一、单选题
1、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。
A 项目经理部具备法人资格
B 项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C 项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D 项目经理部是施工企业内部常设机构
答案解析：
项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。
2、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。
A 乙的行为属于法定代理
B 甲有权拒绝接受这批普通水泥
C 如甲拒绝，应由乙承担付款义务
D 甲应承担付款义务
答案解析：
题干所述属于表见代理的范畴。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
3、根据《物权法》，土地承包经营权属于（ ）。
A 所有权
B 用益物权
C 担保物权
D 准物权
答案解析：
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
4、关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。
A 经依法登记，发生设立效力
B 合同签字盖章，发生设立效力
C 依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记
D 未经登记，不动产交易合同无效
答案解析：
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
5、工程建设中使用的计算机软件是（ ）保护的客体，受知识产权保护。
A 专利权
B 商标权
C 著作权
D 发明权
答案解析：
在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。
6、根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（ ）。
A 厂房
B 可转让的专利权
C 生产原材料
D 公立幼儿园的教育设施
答案解析：
幼儿园属于以公益为目的教育设施，其财产不得用于担保
7、根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ ）。
A 生产设备
B 建设用地使用权
C 正在建设的建筑物
D 集体所有的宅基地
答案解析：
耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得用于抵押担保。
8、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。
A 行政处分
B 违约责任
C 行政处罚
D 交纳罚金
答案解析：
A是官对公务员的处罚、C是官对民的处罚、D是刑罚。
9、以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ ）。
A 政府对市场主体的守法诚信评价
B 社会中介信用机构的综合信用评价
C 市场主体的自我综合信用评价
D 行业协会协助政府部门的综合信用评价
答案解析：
社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价。
10、承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ ）。
A 按份责任
B 补充责任
C 连带责任
D 公平责任
答案解析：
承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担连带赔偿责任。
11、建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ ）。
A ①②③④⑤⑥⑦⑧
B ③②④⑦①⑤⑧⑥
C ②③①④⑦⑤⑥⑧
D ④③②⑦①⑤⑧⑥
答案解析：
建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同以及终止招标。
12、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（ ）。
A 昼间60dB (A )，夜间50dB(A)
B 昼间65dB (A )，夜间50dB(A)
C 昼间70dB (A )，夜间55dB(A)
D 昼间75dB (A )，夜间60dB(A)
答案解析：
建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间5570dB(A)。
13、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（ ）管辖。
A 仲裁机构所在地中级人民法院
B 仲裁机构所在地高级人民法院
C 被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院
D 被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院
答案解析：
根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
14、在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（ ）。
A 撤回投标
B 提高投标保证金额
C 撤销投标
D 及时书面告知招标人
答案解析：
投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知投标人。
15、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（ ）。
A 承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包
B 个人可以承揽分包工程业务
C 建设单位有权直接指定分包工程承包人
D 建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝
答案解析：
分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。
16、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（ ）。
A 不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
B 良好行为记录信息公布期限一般为6个月
C 招标投标法违法行为记录公告期限为1年
D 依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月
答案解析：
建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。
17、发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。
A 未按约定支付工程价款致使承包人无法施工
B 拖欠垫资利息
C 施工现场安装摄像设备全程监控
D 迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付
答案解析：
发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的
18、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（ ）。
A 任何单位不得对能源消费实行包费制
B 施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证
C 建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制
D 建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告
答案解析：
未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下道工序施工。
19、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（ ）。
A 设备租赁合同
B 建设工程合同
C 承揽合同
D 货物买卖合同持续
答案解析：
《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。
20、某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）。
A 应当自行委托监理单位
B 应当招标选择监理单位
C 可不委托监理单位
D 应当由建设主管部门指定监理单位
答案解析：
根据《建设工程质量管理条例》下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程（2）大中型公用事业工程（3）成片开发建设的住宅小区工程（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程（5）国家规定必须实行监理的其他工程。
21、根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。
A 3个月以上6个月以下
B 3个月以上1年以下
C 6个月以上2年以下
D 1年以上3年以下
答案解析：
注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。这是《民用建筑节能条例》的规定。
22、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。
A 超越本单位资质等级承揽工程的
B 以他人名义承揽工程的
C 施工中偷工减料的
D 将工程转包的
答案解析：
根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，“超越本单位资质等级承揽工程”属于施工单位的资质不良行为，是5大类不良行为之一。
23、施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以（ ）罚款。
A 1千元以上1万元以下
B 5千元以上5万元以下
C 1万元以上10万元以下
D 5万元以上50万元以下
答案解析：
施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以5千元以上5万元以下罚款。
24、甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（ ）
A 丙应向甲承担违约责任
B 甲只能向丁主张损害赔偿
C 丙应向乙承担违约责任
D 乙应自行承担货物损失
答案解析：
代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以合同当事人是乙公司和丙运输公司。多式联运经营人（丙公司）对全程运输承担义务。
25、某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（ ）。
A 撤职
B 降职
C 刑罚
D 行政拘留
答案解析：
生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
26、下列法律文书中，属于可以强制执行的是（ ）。
A 双方签收的人民法院调解书
B 双方签收的人民调解委员会制作的调解书
C 双方签收的建设行政主管部门制作的调解书
D 一方拒绝签收的仲裁调解书
答案解析：
当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。
27、工程项目质量安全第一责任人是（ ）。
A 总经理
B 部门经理
C 安全经理
D 项目经理
答案解析：
项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。
28、根据《建筑法》，开工报告制度是指（ ）。
A 建设单位对施工企业开工条件的确认
B 政府主管部门的一种行政审批制度
C 监理单位对施工企业开工准备工作的确认
D 政府主管部门对施工企业开工条件的确认
答案解析：
开工报告制度分为两种，一种是政府主管部门的一种行政许可制度，由建设单位向政府主管部门申报，政府主管部门确认建设单位应具备的开工条件；另一种是施工单位向监理单位提出，由监理单位确认施工单位应具备的开工条件。
29、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（ ）提出。
A 中标候选人公示期间
B 中标通知书发出之后
C 合同谈判期间
D 评标报告提交之前
答案解析：
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。这是《招标投标法实施条例》的规定。
30、下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（ ）。
A 仲裁事项
B 选定的仲裁委员会
C 请求仲裁的意思表示
D 仲裁裁决的效力
答案解析：
合法有效的仲裁协议应当具有的内容有请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。
31、某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（ ）。
A 安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表
B 未对未成年工进行定期健康检査
C 安排女职工王某从事井下作业
D 安排未成年工进行井下作业
答案解析：
《劳动法》规定，用人单位不得安排女职工和未成年工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度等劳动，应对未成年工定期进行健康检查。
32、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。
A 费用由施工企业承担
B 工期不予顺延
C 视为建设单位违约
D 施工企业可主张合理利润
答案解析：
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
33、下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是（ ）。
A 采购数量变更
B 公司名称变更
C 合同签约人员变更
D 公司法定代表人变更
答案解析：
合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。所以即使BCD变动仍需履行义务，不需协商一致。
34、根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A 60%
B 75%
C 80%
D 90%
答案解析：
劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
35、注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（ ）。
A 立即吊销其注册建造师证书
B 立即注销其建造师资格证书
C 立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布
D 处以1万元罚款
答案解析：
对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
36、诉讼时效期间应当从（ ）起计算。
A 侵害行为停止时
B 当事人知道或应当知道权利被侵害时
C 当事人权利被侵害并产生损害后果时
D 当事人提起赔偿主张之日
答案解析：
诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。
37、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。
A 涉及国家安全、国家秘密的项目
B 使用各级财政预算资金的项目
C 使用企业事业单位自有资金的项目
D 使用上市公司资金的项目
答案解析：
《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。
38、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（ ）。
A 必须向同级人民法院提出检察建议
B 有权向同级人民法院提出检察建议
C 必须向上一级人民法院提出检察建议
D 有权向上一级人民法院提出检察建议
答案解析：
各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。
39、下列行为中不符合承揽合同特征的是（ ）。
A 承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
B 承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C 承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理
D 承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成
答案解析：
承揽合同具有的法律特征包括：①承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标；②承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作（经定作人同意，承揽人可将承揽的主要工作交由第三人完成，并应就第三人完成的工作成果向定作人负责）；③承揽人工作具有独立性。
40、施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（ ）强制执行。
A 建设单位
B 人民法院
C 建设行政主管部门
D 公安部门
答案解析：
当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。
41、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（ ）处以罚款。
A 勘察单位
B 建设单位和施工企业
C 设计单位
D 建设单位和监理单位
答案解析：
《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
42、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。
A 须大修才能达到安全技术标准的
B 超过制造厂家规定的使用年限的
C 无安全技术档案的
D 无齐全有效的安全保护装置的
答案解析：
属国家明令淘汰或者禁止使用、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的、经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。
43、建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（ ）。
A 吊销资质证书
B 责令改正，没收违法所得
C 降低资质等级
D 处以罚款
答案解析：
施工单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
44、检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（ ）复检。
A 双方共同认可的检测机构
B 原检测机构
C 上级检测机构
D 建设行政主管部门
答案解析：
如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
45、关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）说法正确的是（ ）。
A 当事人必须采用示范文本
B 采用示范文本是合同成立有生效的前提
C 供当事人订立合同时参考
D 不采用示范文本为无效合同
答案解析：
合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。
46、关于施工合同特征的说法，错误的是（ ）。
A 施工合同是双务合同
B 施工合同是要式合同
C 施工合同客体是工程
D 施工合同是有偿合同
答案解析：
在施工合同中，发包人向承包人支付工程款，承包人完成施工作业，施工合同是双务合同、有偿合同；施工合同必须以书面形式签订，是要式合同。
47、某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ）月。
A 6
B 12
C 18
D 24
答案解析：
第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。人民法院经审理，诉讼请求成立的，应当改变或者撤销原判决、裁定、调解书；诉讼请求不成立的，驳回诉讼请求。
48、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，向（ ）申请行政复议。
A 市环保局
B 省建设厅
C 市人民政府
D 省人民政府
答案解析：
按照《行政复议法》的规定，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。
49、根据《劳动合同法》用人单位自用工之是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资。
A 1.5
B 2
C 3
D 4
答案解析：
用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
50、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A 签约时的签约地
B 履约时的签约地
C 履约时的项目所在地
D 签约时的项目所在地
答案解析：
因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一 致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价 标准结算工程价款。
51、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（ ）。
A 甲、乙应承担连带赔偿责任
B 甲与乙属于联合体投标
C 实际施工并造成损失的是甲，与乙无关
D 投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任
答案解析：
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
52、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。
A 职工
B 鉴定机构
C 劳动部门
D 用人单位
答案解析：
根据《工伤保险条例》的相关规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。
53、某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（ ）。
A 联合投标
B 合法投标
C 串通投标
D 独立投标
答案解析：
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜属于视为投标人相互串通投标的情形之一。
54、下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（ ）。
A 质量检测站
B 项目咨询单位
C 监理单位
D 建设行政主管部门
答案解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
55、关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。
A 租赁合同是单务合同
B 租赁合同成立以租赁物的交付为要件
C 出租方转移租赁物的所有权
D 承租人获得租赁物的使用收益权
答案解析：
租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件，当事人只要依法达成协议，合同即告成立。
56、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。
A 不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人
B 可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理
C 可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业
D 不得在一级建筑业企业执业
答案解析：
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，但同一工程相邻分段发包或分期施工是例外情形之一。
57、投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（ ）。
A 由工商行政管理机关吊销营业执照
B 取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格
C 构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任
D 由招标行政主管部门责令改正并处罚金
答案解析：
《招标投标法》中的规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
58、施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。
A 犯罪行为发生之日
B 刑罚执行完毕之日
C 案件移送审查之日
D 刑事判决生效之日
答案解析：
施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。
59、某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权做出行政罚款的主管部门是（ ）。
A 该村的村民委员会
B 建设行政主管部门
C 环保行政主管部门
D 规划行政主管部门
答案解析：
根据《水污染防治法》，禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。对于违法私自设置排水口排放水污染物，没有办理相应审批手续的行为，应由县级以上地方人民政府环境保护主管部门依法予以处理。
60、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有送技术标准规定的应取样数量的（ ）。
A 30%
B 50%
C 75%
D 80%
答案解析：
涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
二、多选题
61、根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（ ）。
A 土石方工程
B 地基基础工程
C 电气管线工程
D 景观绿化工程
E 屋面防水工程
答案解析：
《建筑法》规定，建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
62、根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（ ）。
A 招标管理机构
B 已标价工程量清单
C 拟转包项目情况表
D 施工组织设计
E 资格审查资料
答案解析：
根据国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门联合颁布的《<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>暂行规定》所述，投标文件应包括的内容，除选项BDE外，还有：投标函及投标函附录；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；联合体协议书；投标保证金；项目管理机构；拟分包项目情况表；投标人须知前附表规定的其他材料。
63、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（ ）。
A 严重违反用人单位规章制度的
B 劳动者患病或者非因式负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的
C 严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的
D 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作，仍不能胜任工作的
答案解析：
《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：①劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
64、生产安全事故等级划分的主要因素有（ ）。
A 政治
B 心理
C 人身
D 经济
E 社会
答案解析：
事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素，可以单独适用。
65、下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（ ）。
A 定金
B 罚金
C 违约金
D 罚款
E 继续履行
答案解析：
合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
66、合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（ ）。
A 赔礼道歉
B 继续履行
C 赔偿损失
D 采取补救措施
E 支付违约金
答案解析：
第三版教材上的热门考点了，第四版教材已经取消，考得是法定违约责任有哪些。
67、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（ ）。
A 防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目
B 垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目
C 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目
D 供水、供电、供气、供热等市政工程项目
E 生态环境保护项目
答案解析：
除正确选项ABCE所述外，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围还包括：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；水土保持、水利枢纽等水利项目；道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理等城市设施项目；其他基础设施项目。
68、关于合同成立时间的说法，正确的有（ ）。
A 合同书自双方签字时成立
B 双方意思表示一致合同即成立
C 承诺生效时合同成立
D 口头合同自交付标的物时成立
E 按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
答案解析：
《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。超纲。
69、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。
A 承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同
B 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
C 建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同
D 分包单位胁迫施工企业订立的合同
E 建设单位为逃税而订立的施工合同
答案解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。建设工程无效施工合同的情形有：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
70、根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批、核准部门审批、核准。
A 招标范围
B 招标文件
C 招标方式
D 招标组织形式
E 招标代理机构
答案解析：
《招标投标法实施条例》规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。
71、依法必须进行招标的项目活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应( )
A 认定招标、投标、中标无效
B 依法重新招标
C 依法重新评标
D 由行政监督部门接管剩余招标投标工作
E 依法禁止就该项目再次招标
答案解析：
依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。
72、工程监理单位的主要安全责任有（ ）。
A 采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B 组织抢救生产安全事故
C 审查专项施工方案
D 对施工安全事故隐患要求整改
E 及时报告生产安全事故
答案解析：
工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全事故隐患进行处理；承担建设工程安全生产的监理责任。
73、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。
A 使用伪造、变造的许可证件
B 提供虚假的财务状况或者业绩
C 提供虚假的信用状况
D 提供虚假的项目负责人劳动关系证明
E 不同投标人的投标文件相互混装
答案解析：
《招标投标法》规定，投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：①使用伪造、变造的许可证件；②提供虚假的财务状况或者业绩；③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；④提供虚假的信用状况；⑤其他弄虚作假的行为。
74、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（ ）。
A 约定专业技术培训服务违约金
B 扣押居民身份证
C 签订竞业限制协议书
D 扣押职业资格证
E 要求提供担保
答案解析：
用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。
75、根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（ ）。
A 第三人
B 刑事附带民事案件自诉人
C 原告与被告
D 共同诉讼人
E 辩护人
答案解析：
狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
76、根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有（ ）
A 招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人
B 评标委员会成员对其评审意见承担个人责任
C 履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D 国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人
E 招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
答案解析：
招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；招标人和中标人不得再与就合同实质性内容进行谈判，订立背离合同实质性内容的其他协议。履约保证金不得超过中标合同金额的10%
77、下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（ ）。
A 投标人相互串通投标
B 投标人与招标人串通投标
C 招标人操纵中标
D 投标人以他人名义投标
E 招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
答案解析：
在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。
78、施工作业人员享有的主要安全生产权利有（ ）。
A 建议权
B 检举权
C 获得工伤保险赔偿权
D 紧急避险权
E 收益权
答案解析：
除正确选项ABCD所述外，施工作业人员享有的安全生产权利还有：施工安全生产的知情权；施工安全防护用品的获得权；批评、控告权及拒绝违章指挥权；获得意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。
79、下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（ ）。
A 施工企业超越资质等级订立的合同
B 施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C 显失公平的合同
D 一方乘人之危与他人订立的合同
E 建设单位为洗钱而订立的施工合同
答案解析：
《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：因重大误解订立的；在订立合同时显失公平的；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，
80、根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（ ）。
A 有完整的技术档案
B 完成工程结算备案
C 有设计单位签署的质量合格文件
D 有施工企业签署的质量保修书
E 有主要建筑材料的进场试验报告
答案解析：
建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
