一、单选题
1、根据《招标投标法》的规定，投标人应该按照招标文件的要求（）。
A、进行招标备案
B、编制投标文件
C、进行资格预审
D、确定投标目标
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《招标投标法》规定，投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。招标文件是招标人向潜在投标人发出的，包含项目信息、投标要求、评标标准等内容的文件，投标人需要按照招标文件的要求编制投标文件，以满足招标人的需求并参与投标。因此，选项B“编制投标文件”是正确的。其他选项如进行招标备案、进行资格预审、确定投标目标等，都不是投标人按照招标文件要求应该做的事情。
2、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A、增加工程造价总额
B、建筑主体和承重结构变动
C、增加工程内部装修
D、改变建筑工程局部使用功能
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程质量管理条例》规定，对涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。这是因为建筑主体和承重结构是建筑物的基础和核心，任何变动都可能对建筑物的安全性和稳定性造成影响。因此，对这类装修工程进行设计和施工，必须严格遵守相关规定，确保建筑物的质量和安全。因此，选项B“建筑主体和承重结构变动”是正确的答案。
3、《工程建设施工企业质量管理规范》的实施单位是（）。
A、施工总承包
B、施工劳务
C、施工监理
D、施工咨询
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《工程建设施工企业质量管理规范》的实施单位是施工总承包。施工总承包是指施工企业对工程施工的全过程或其中某几个阶段实行全面负责，对整个工程或其中某阶段的质量、安全、进度和费用等实行全面管理。因此，该规范的实施单位应为施工总承包。选项B施工劳务、选项C施工监理、选项D施工咨询均不是该规范的实施单位。
4、规范（）是《工程建设施工企业质量管理规范》的目的。
A、施工企业质量管理文件
B、施工企业质量管理行为
C、施工企业质量管理程序
D、施工企业质量管理准则
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《工程建设施工企业质量管理规范》是为了规范施工企业质量管理行为，提高施工企业的质量管理水平，确保工程质量而制定的。因此，该规范的目的在于规范施工企业质量管理行为，而不是质量管理文件、质量管理程序或质量管理准则。因此，正确答案为B，即施工企业质量管理行为。
5、下列情形中属于保修范围的是（）
A、使用人将屋顶改为菜地导致房顶漏水
B、因预埋件松动造成设备损坏
C、因地灾导致主体结构损坏
D、因他人纵火导致损坏
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。选项A，使用人将屋顶改为菜地导致房顶漏水，属于使用不当造成的损坏，不属于保修范围。选项B，因预埋件松动造成设备损坏，属于施工原因造成的损坏，在保修期内，属于保修范围。选项C，因地灾导致主体结构损坏，属于不可抗力造成的损坏，不属于保修范围。选项D，因他人纵火导致损坏，属于第三方原因造成的损坏，不属于保修范围。因此，选项B是因预埋件松动造成设备损坏，属于保修范围。
6、关于工程纠纷仲裁审理制度的说法，正确的有（）
A、仲裁案件的审理以开庭审理为原则，不开庭审理为补充
B、是否开庭审理可由双方当事人协商确
C、仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充
D、当事人有充分的自由选择审理是否公开，不受限制
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《仲裁法》的规定，仲裁不实行级别管辖和地域管辖，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会受理仲裁申请不受当事人双方事先达成的仲裁协议的约束。当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。仲裁庭审理案件，一般应开庭审理，只有在其认为不必要开庭审理的，或者说通过书面审理即可查明事实，分清是非的，才可以仲裁庭根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。仲裁庭审理案件，一般是不公开审理的，只有当事人协议公开的，可以公开审理。因此，A选项“仲裁案件的审理以开庭审理为原则，不开庭审理为补充”正确。B选项“是否开庭审理可由双方当事人协商确定”错误，C选项“仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充”错误，D选项“当事人有充分的自由选择审理是否公开，不受限制”错误。
7、按照建设行业有关规定，施工企业必须将工程项目质量管理策划的结果形成文件的是（）。
A、材料采购计划
B、施工机具配备计划
C、专项施工方案
D、人员培训计划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：按照建设行业有关规定，施工企业必须将工程项目质量管理策划的结果形成文件。专项施工方案是工程项目质量管理策划的重要组成部分，它规定了具体的施工方法和措施，对于保证工程质量具有重要作用。因此，专项施工方案必须形成文件，以便于施工过程中的执行和监督。而材料采购计划、施工机具配备计划和人员培训计划虽然也是工程项目中的重要内容，但它们不属于质量管理策划的结果，因此不需要形成文件。因此，正确答案为C，即专项施工方案。
8、根据《工程建设施工企业质量管理规范》规定，施工组织设计应该得到（）的认可。
A、发包方或设计方
B、设计方或政府主管部门
C、发包方或监理方
D、监理方或政府主管部门
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《工程建设施工企业质量管理规范》规定，施工组织设计应该得到发包方或监理方的认可。这是因为发包方是工程项目的投资方，而监理方则是代表业主对工程质量、进度、安全等进行监督管理的第三方，他们对施工组织设计的认可可以保证施工过程中的质量、安全和进度得到保障。因此，选项C“发包方或监理方”是正确答案。其他选项如设计方、政府主管部门等并不在规定的认可范围内。
9、为确保产品能够满足规定的使用要求或己知的预期用途的要求，设计单位应依据策划的安排对设计进行（）。
A、评审
B、评价
C、确认
D、验证
解析：【喵呜刷题小喵解析】：为确保产品能够满足规定的使用要求或己知的预期用途的要求，设计单位应依据策划的安排对设计进行确认。确认是指通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。因此，选项C“确认”是正确的答案。选项A“评审”是对设计进行审查和评价，但不涉及确认是否满足规定要求；选项B“评价”是对设计进行评估，也不涉及确认；选项D“验证”是对设计进行验证，以确保其符合规定要求，但与设计单位对设计的确认有所不同。因此，选项C“确认”是符合题目要求的正确答案。
10、应对其委托的设计活动控制的施工企业是（）。
A、施工总承包商
B、工程分包商
C、工程总承包商
D、工程供应商
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》，合同当事人包括合同当事人包括合同当事人约定合同生效条件后成立的合同生效条件成就时，合同生效。合同生效条件未成就的，合同不生效。本题中，工程总承包商是委托的设计活动控制的施工企业。所以，应对其委托的设计活动控制的施工企业是工程总承包商。
11、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是（）。
A、返修处理
B、让步处理
C、降级处理
D、不作处理
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目描述，对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收。这符合让步处理的情况，即当产品或服务质量未能完全满足要求，但经过让步处理可以满足结构安全和使用功能的要求，并且得到了业主的同意，可以进行验收。因此，正确的选择是nB，即让步处理。其他选项的含义分别为：A返修处理，是指对不合格的产品或服务进行修复，使其达到质量标准；C降级处理，是指对不合格的产品或服务进行降级处理，以适应较低的质量要求；D不作处理，是指对不合格的产品或服务不进行任何处理，这显然是不符合要求的。
12、根据GB/T50319-2000《建设工程监理规范》，开工报告应由（）签发。
A、监理机构派驻现场的监理工程师
B、监理机构派驻现场的总监理工程师
C、发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织
D、监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负贵人
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程监理规范》GB/T50319-2000中明确规定，开工报告应由监理机构派驻现场的总监理工程师签发。因此，选项B“监理机构派驻现场的总监理工程师”是正确的答案。其他选项如A、C、D均不符合规范规定。
13、根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限是（）年。
A、2年
B、5年
C、8年
D、该工程合理使用年限
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此，根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限是5年，选项B正确。
14、下列关于工程建设项目施工质量验收的说法正确的是（）
A、隐蔽工程可由施工单位自行验收
B、重要的分部分项工程应由设计单位主持验收
C、单位工程应由建设单位主持验收
D、分项工程由总监理工程师组织验收
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工质量验收统一标准》规定，单位工程应由建设单位（项目）负责人组织施工单位（项目）负责人和项目技术、质量负责人等进行验收；重要分部分项工程应由总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；分项工程应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收；检验批应由专业监理工程师或建设单位项目专业负责人组织施工单位项目专业技术负责人、质量检查员等进行验收；隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件。故选项A错误，选项B错误，选项D错误，选项C正确。
15、施工现场对混凝土坍落度的质量检查应采用（）
A、目测法
B、实测法
C、理化试验
D、无损检测
解析：【喵呜刷题小喵解析】：本题考察的是施工现场对混凝土坍落度的质量检查方法。根据混凝土施工验收规范，对混凝土坍落度的质量检查应采用实测法，即采用坍落度筒测定混凝土的坍落度，因此正确答案为实测法，即选项B。而选项A的目测法、选项C的理化试验和选项D的无损检测均不是混凝土坍落度质量检查的常用方法。
16、行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为为（）。
A、无效
B、有效
C、经代理人追认后有效
D、效力待定
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《中华人民共和国民法典》第一百七十二条：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。”本题中，行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立合同，但相对人有理由相信行为人有代理权，故该代理行为有效。因此，答案为B选项，即该代理行为有效。
17、工程建设项目在保修期内因不可抗力原因造成的直接经济损失，应由（）承担维修的经济责任。
A、项目业主
B、施工承包
C、监理单位
D、项目业主与施工承包人共同
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》，该文本规定：“因承包人原因造成建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。”同时，因不可抗力原因造成建设工程在保修期限内发生质量问题的，施工单位是否承担维修责任，需要区分造成质量问题的原因。因承包人原因造成的，施工单位应当负责维修，并承担鉴定及维修费用；因非承包人原因造成的，施工单位负责维修，但鉴定及维修费用由建设单位承担。因此，在保修期内因不可抗力原因造成的直接经济损失，应由项目业主承担维修的经济责任。故选项A正确。
18、发布招标公告属（）。
A、邀约
B、承诺
C、要约邀请
D、订立合同
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据合同法的规定，发布招标公告属于要约邀请，因为它向不特定的多数人发出，内容不具体确定，没有受约束的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，如拍卖公告、招标公告、债券募集办法、基金招募说明书等。因此，正确答案是C，即要约邀请。
19、根据《建设工程质量管理条例》，注册执业人员因过错造成质量事故的，对其处罚为（）。
A、责令停止执业1年
B、吊销执业资格证书
C、5年内不予注册
D、终身不予注册
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程质量管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规、规章和有关工程建设强制性标准的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销其执业资格证书，5年内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。因过错造成质量事故的，对其处罚为责令停止执业1年。因此，选项A正确。
20、对于关键工序和特殊工序，必须进行重点管理，施工企业可采取（）的方法，进行工序质量控制。
A、设置质量控制点
B、设置生产检验人员
C、确定设备质量控制计划
D、建立完善的质量信息传递渠道
解析：【喵呜刷题小喵解析】：关键工序和特殊工序是施工过程中的重要环节，对它们进行重点管理至关重要。设置质量控制点是施工企业可以采取的有效方法，以确保工序质量得到严格控制。因此，选项A“设置质量控制点”是正确答案。其他选项如设置生产检验人员、确定设备质量控制计划和建立完善的质量信息传递渠道虽然都是质量管理的一部分，但在此情境下，设置质量控制点更为直接和针对关键工序和特殊工序的管理需求。
21、以下不属于竣工工程质量验收应具备的条件的是（）
A、检验批、分部分项工程内容的全数检查合格
B、完成建设工程设计和合同规定的各项内容
C、有完整的施工管理资料
D、有施工单位签害的工程保修书
解析：【喵呜刷题小喵解析】竣工工程质量验收应具备的条件包括：完成建设工程设计和合同规定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。因此，选项A检验批、分部分项工程内容的全数检查合格并不属于竣工工程质量验收应具备的条件，故选择A。
22、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排査的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因，这种工程质量统计方法是（）。
A、直方图法
B、因果分析图法
C、排列图法
D、分层法
解析：【喵呜刷题小喵解析】：因果分析图法是一种通过逐层深入排查的方法，来确定问题发生的原因。在钢结构厂房构件焊接不合格的情况下，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因，符合因果分析图法的特点。因此，答案为B，即因果分析图法。
23、邀请招标必须向（）以上具有承担招标项目的能力、自信良好的特定法人或其他组织发出招标邀请书。
A、3个
B、4个
C、5个
D、7个
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标应当向三个以上具有承担招标项目的能力、信誉良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。因此，正确答案为A，即3个。
24、结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。
A、全面分层
B、分段分层
C、斜面分层
D、截面分层
解析：【喵呜刷题小喵解析】：题目中提到结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑，这通常意味着浇筑的范围较大，但厚度相对较小。在这种情况下，采用分段分层浇筑方案更为合适。分段分层浇筑是将浇筑区域划分为若干段，然后依次进行浇筑，这样可以有效地控制浇筑的范围和厚度，确保浇筑质量。因此，正确答案是B，即分段分层。
25、FIDIC是（）缩写。
A、国际项目管理协会（IPMA）
B、美国建筑师协会（AIA）
C、英国土木工程协会（ICE）
D、国际咨询工程师联合会
解析：【喵呜刷题小喵解析】：FIDIC是国际咨询工程师联合会（Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils）的缩写，因此正确答案为D选项。其他选项A、B、C分别是国际项目管理协会（IPMA）、美国建筑师协会（AIA）和英国土木工程协会（ICE）的缩写，与题目中的FIDIC不符。
26、建设工程项目的施工组织设计应经（）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位进行审批。
A、施工项目经理
B、企业法定代表人
C、企业技术部门
D、企业技术负责人
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工组织设计编制与审批》的规定，施工组织设计应由项目经理组织，项目技术负责人负责编制，并应经具有相应资格的审批人批准。对于大型或较复杂的工程，应编制总体施工组织设计，并应按规定由企业的技术负责人审批；对于中型及以下工程，应编制施工方案，并应由项目技术负责人审批。因此，只有企业技术负责人审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位进行审批。因此，正确答案为D，即企业技术负责人。
27、单位工程完工后，（）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请。
A、施工单位
B、工程总包单位
C、项目经理部
D、监理单位
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，单位工程完工后，施工单位应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请。因此，正确答案为A，即施工单位。其他选项如工程总包单位、项目经理部、监理单位均不符合题意。
28、工程建设各方在收到设计图纸后，对图纸进行全面、细致的研读，审查施工图中存在的问题及不合理的情况，并提交设计单位进行处理的活动是指（）。
A、图纸交底
B、图纸会审
C、图纸审核
D、图纸会签
解析：【喵呜刷题小喵解析】：图纸会审是工程建设各方在收到设计图纸后，对图纸进行全面、细致的研读，审查施工图中存在的问题及不合理的情况，并提交设计单位进行处理的活动。这是保证图纸质量、避免或减少图纸的差错的重要环节，也是保证工程质量的重要前提。因此，正确答案为图纸会审，即选项B。
29、根据我国《招标投标法》，招标人和中标人订立书面合同的时间是（）后起30日内。
A、开标
B、评标
C、确定中标人
D、中标通知书发出
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。因此，招标人和中标人订立书面合同的时间是中标通知书发出后起30日内，答案为D。
30、按工程性质，有独立图纸，可以单独施工，但不形成独立使用功能的建筑物或构筑物是（）？
A、单位工程
B、单项工程
C、分部工程
D、分项工程
解析：【喵呜刷题小喵解析】：题目中提到的是按工程性质，有独立图纸，可以单独施工，但不形成独立使用功能的建筑物或构筑物。根据建筑工程的划分，单位工程是指具有独立的设计文件，可以独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。单项工程则是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。分部工程则是单位工程的组成部分，通常是按照工程部位、设备种类或施工阶段等划分的。分项工程则是分部工程的细分，是构成分部工程的基本单元。因此，根据题目描述，可以独立施工但不形成独立使用功能的建筑物或构筑物应该是分部工程，所以正确答案是C。
二、判断题
31、施工企业应对检测设备供应方进行评价后确定采购对象。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据常识和相关规定，施工企业在采购检测设备时，应该对供应方进行评价，以确保采购的设备质量可靠、性能稳定，符合施工要求。因此，施工企业应对检测设备供应方进行评价后确定采购对象，这是符合常规的采购流程和规定的。所以，本题答案为A，即正确。
32、根据GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，施工企业最高管理者应任命质量管理者代表，并形成文件。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，施工企业最高管理者应“可以”任命质量管理者代表，而非“应”任命。因此，题目中的说法是错误的。所以，答案选择B。
33、施工企业应对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，并由原策划者调整相关文件。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：题目中说到“施工企业应对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，并由原策划者调整相关文件。”这句话存在错误。工程项目质量管理策划是一个复杂的过程，可能需要多次修改和调整，而这些修改和调整并不一定需要由原策划者完成。在实际操作中，可能需要其他专业人员或者团队来协助完成这些修改和调整。因此，题目的说法是不准确的，答案为B，即错误。
34、在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是承受剪力。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是承受剪力。箍筋通过其环绕主筋的方式，可以有效地分散和传递剪力，从而增强梁的抗剪性能。因此，本题答案为A，即正确。
35、设计变更可能造成的施工影响应由设计单位负责。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在工程建设中，设计变更是常见的，但施工影响的责任归属并不总是由设计单位负责。施工影响可能涉及多个方面，如工期、成本、质量等，这些影响需要综合考虑，并根据合同和相关法律法规来确定责任归属。因此，不能简单地认为设计变更造成的施工影响应由设计单位负责。所以，本题答案为B，即错误。
36、施工企业应对工程资料的管理进行策划，并确保工程资料的形成不落后于工程进度。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工管理规范》GB/T50326-2017第6.1.3条规定，施工企业应依据相关法律、法规、工程建设强制性标准以及档案主管部门的有关规定，结合工程特点，建立工程资料管理制度，对工程资料的管理工作进行策划，并确保工程资料的形成与工程进度同步。因此，题目中的说法“工程资料的形成不落后于工程进度”是错误的，答案为B。
37、厚大体积的混凝土不宜使用硅酸盐水泥。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：厚大体积的混凝土在凝固过程中会释放大量的热量，容易导致表面开裂。而硅酸盐水泥水化时放热量大，会加剧这种开裂的风险。因此，对于厚大体积的混凝土，通常不宜使用硅酸盐水泥，而是更倾向于使用低热或中热的水泥品种，如矿渣水泥、粉煤灰水泥等，以减少开裂的风险。所以，题目中的说法是正确的。
38、工程质量检查与验收的区别在于前者成该有结论，后者不一定。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：工程质量检查与验收在目的、内容和结果上都有所不同。工程质量检查是对工程质量的全面检查，包括各个环节和细节，旨在发现潜在的问题和隐患，确保工程质量符合相关标准和要求。而工程质量验收则是在工程完成后，对工程质量进行最终确认，确认工程是否达到设计要求和标准，是否具备交付使用的条件。因此，工程质量检查并不一定需要得出结论，而工程质量验收则必须得出结论，即工程是否合格。因此，题目中的说法是错误的，答案为B。
39、在工程项目规模较小情况下，项目经理部可设立质量技术部，统一协调处理项目的质量、技术方而的管理工作。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在工程项目规模较小的情况下，项目经理部设立质量技术部是合理的。质量技术部可以统一协调处理项目的质量、技术方面的管理工作，确保项目质量和技术要求的满足。因此，该说法是正确的。
40、对混凝土质量问题可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸载、加固补强、限期使用等。（）
A 正确
B 错误
解析：【喵呜刷题小喵解析】：对于混凝土质量问题，可以采取的处理方案包括封闭防护、结构卸载、加固补强、限期使用等。这些措施都是针对混凝土结构中可能出现的质量问题而采取的，可以有效地改善混凝土结构的性能，保证结构的安全性和稳定性。因此，选项A正确。
三、多选题
41、工程变更的原因一般主要有（）方面。
A、业主新的变更格令，政府或业主对工程的新要求
B、由于设计人员监理、承包商事先没有理解业主的意图导致或设计的错误导致图纸修改
C、工程环境的变化，预订的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更
D、由于产生新的建筑技术和知识，有必要改变原设计、原施工方案
解析：【喵呜刷题小喵解析】：工程变更的原因可以从多个方面来考虑。首先，业主可能发布新的变更指令或政府、业主对工程有新的要求，这可能导致工程变更。其次，由于设计人员、监理、承包商事先没有充分理解业主的意图，或者设计存在错误，可能需要修改图纸，从而导致工程变更。再者，工程环境可能发生变化，预订的工程条件可能不准确，这可能需要调整实施方案或实施计划。最后，随着新的建筑技术和知识的产生，可能有必要改变原设计或原施工方案，这也可能导致工程变更。因此，选项A、B、C和D都是工程变更的可能原因。
42、某施工单位在某工程项目施工时，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担贵任的方式应包括（）。
A、停业整顿
B、赔偿损失
C、返还财产
D、修理
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建的，发包人有权请求承包人赔偿因此造成的损失。承包人拒绝修理、返工或者改建的合理费用，发包人有权从应付工程款中扣减。因承包人原因造成建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。因承包人原因造成工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担赔偿责任。承包人承担责任的方式包括修理、赔偿损失。因承包人原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。因此，本题中，施工单位因自身原因造成施工中的质量问题，给建设单位造成损失，其承担贵任的方式应包括停业整顿、赔偿损失和修理。停业整顿不属于施工单位承担贵任的方式，故选项A错误。综上，本题正确答案为B、D。
43、施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要优点有（）。
A、合同总价不是一致确定，某一部分施工图设计完成后，再进行该部分施工招标
B、业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少
C、所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标投价，对业主方节约有利
D、多数情况下，由业主直接与分包人签约，减少了业主施工风险
解析：【喵呜刷题小喵解析】：施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，主要优点如下：A. 合同总价不是一致确定，某一部分施工图设计完成后，再进行该部分施工招标。在施工总承包管理模式下，业主可以分阶段、分部分地进行招标，当某一部分施工图设计完成后，便可单独进行该部分的施工招标，确定施工合同价。因此，合同总价不是一致确定的，而是根据施工招标的进展逐步确定。C. 所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标投价，对业主方节约有利。在施工总承包管理模式下，所有的分包合同都需要通过招标获得，这样可以确保业主获得有竞争力的投标价格，从而节约投资。选项B“业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少”是施工总承包模式的特点，而不是施工总承包管理模式的优点。选项D“多数情况下，由业主直接与分包人签约，减少了业主施工风险”虽然在一定程度上减少了业主的施工风险，但这不是施工总承包管理模式的主要优点。在施工总承包管理模式下，业主仍然需要与施工总承包管理单位签约，然后由施工总承包管理单位负责整个施工过程的组织和管理工作，包括与分包单位签约。因此，业主的施工风险并没有减少。
44、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料缺陷的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织实施是（）。
A、调整采购部门管理人员
B、调整材料平均价格
C、增加材料平均的资金投入
D、任命采购项目经理
解析：【喵呜刷题小喵解析】：当施工项目经理发现施工进度滞后是由于材料缺陷造成的，为纠正进度偏差，首先应当分析问题的根源。在此情况下，材料缺陷是主要原因，因此与材料采购相关的部门和管理人员需要被关注。选项A：调整采购部门管理人员 - 这是直接针对问题根源的措施，通过调整采购部门的管理人员，可以确保采购过程中的问题得到及时解决，从而避免由于材料缺陷导致的进度滞后。选项D：任命采购项目经理 - 任命一个专门负责材料采购的项目经理，可以确保采购过程的顺利进行，减少由于采购问题导致的进度偏差。选项B和C与材料缺陷和进度滞后的问题没有直接关系，因此不是纠正进度偏差的有效措施。
45、与施工总承包相比较，平行承发包模式的优点有（）。
A、平行承发包的工作程序比施工总承包模式更加简单
B、以施工图设计为基础招标，投标人进行招标报价较有依据
C、可以实施边设计边施工，缩短建设周期
D、符合控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利
解析：【喵呜刷题小喵解析】：平行承发包模式与施工总承包模式相比，其优点主要体现在两个方面。首先，平行承发包模式可以实施边设计边施工，这有助于缩短建设周期，因此选项C是正确的。其次，平行承发包模式以施工图设计为基础进行招标，投标人进行招标报价较有依据，这符合控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利，因此选项D也是正确的。选项A描述的是平行承发包模式的工作程序比施工总承包模式更加简单，但这并不是其优点，因此A选项是错误的。选项B描述的是以施工图设计为基础招标，投标人进行招标报价较有依据，这实际上是两种模式的共同点，而不是平行承发包模式的优点，因此B选项也是错误的。
46、在履行合同过程中，因设计原因发生了工程变更。监理公司根据合同约定情形的范围和内容，向建筑公司发出变更意向书。建筑公司则按照变更意向书要求，提交工程变更实施方案，其内容应包括拟包括实施变更工作的（）的内容。
A、发包人的指令
B、材料、设备等材料技术条件
C、设计部门的意见
D、计划、措施和竣工时间
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在履行合同过程中，因设计原因发生了工程变更。监理公司根据合同约定情形的范围和内容，向建筑公司发出变更意向书。建筑公司则按照变更意向书要求，提交工程变更实施方案。这个实施方案的内容应包括拟包括实施变更工作的材料、设备等材料技术条件和计划、措施和竣工时间。因此，正确答案为BD。选项A“发包人的指令”和选项C“设计部门的意见”并未在题目中明确提及，因此不是正确答案。
47、我国在建筑工程管理上已建立了比较完善的管理制度和管理机构，但从建设市场的实际运行来看，统一开放、竟争有序的建筑市场尚未完全形成，工程招标投标制度及市场运行规则尚需继续完善，实施中还存在着（）等现象也较为严重，工程交领域也仍然是国家反腐的重点。
A、无证
B、越级
C、挂靠承包
D、串标、围标
解析：【喵呜刷题小喵解析】：从题目给出的信息来看，我国虽然已建立了比较完善的管理制度和管理机构，但建设市场的实际运行并未完全达到统一开放、竞争有序的状态。这意味着在建筑工程管理的实施中，可能存在着一些问题。题目中列出了四个选项，我们需要判断这些选项是否都是较为严重的现象。* "无证"：在建筑市场中，如果没有相应的资质或证书就从事相关工作，显然是不符合规定的，这可能导致工程质量问题，因此这是一个严重的现象。* "越级"：越级承包意味着企业超越了自己的资质范围去承接工程，这同样是不符合规定的，可能导致工程质量问题，因此也是一个严重的现象。* "挂靠承包"：挂靠承包是指一些没有资质的企业或个人通过挂靠在有资质的企业下，以该企业的名义承接工程。这种现象不仅扰乱了市场秩序，还可能导致工程质量问题，因此也是一个严重的现象。* "串标、围标"：串标和围标是指多个投标者相互勾结，通过抬高或压低标价等手段来排挤其他竞争者，以达到自己中标的目的。这种现象严重破坏了公平竞争的原则，扰乱了市场秩序，因此也是一个严重的现象。综上所述，无证、越级、挂靠承包、串标和围标都是建筑工程管理中存在的问题，且都较为严重。因此，选项A、B、C和D都是正确的。
48、土方工程的施工主要包括：（）。
A、土方开挖
B、土方运输
C、土方回填
D、填土的压实
解析：【喵呜刷题小喵解析】：土方工程是建筑工程中的一个重要环节，主要包括土方开挖、土方运输、土方回填和填土的压实。这些工作都需要严格按照规范和标准进行操作，确保土方工程的质量和安全。在土方开挖阶段，需要进行挖掘、削坡等作业；在土方运输阶段，需要将挖掘出来的土方运输到指定地点；在土方回填阶段，需要将土方回填到需要填充的场地中；在填土的压实阶段，需要对回填的土方进行压实，以确保其密实度和稳定性。因此，选项A、B、C、D都是土方工程施工的重要组成部分。
49、有关标准、规范、规程说法正确的是（）。
A、建筑工程标准、规范、规程均是标准的一种表现形式
B、当针对产品、方法、符号、概念等时，一般采用“标准
C、当针对工程勘察、规划、设计、施工等技术事项所作的规定时，一般采用“规范”
D、当针对操作、工艺、管理等技术要求时，一般采用“规程
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《标准化和有关领域的通用术语第一部分：基本术语》规定，标准是为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商一致制定并经一个公认机构批准。标准应以科学、技术和实践经验的综合成果为依据，以促进最佳社会效益为目的。标准可分为技术标准、管理标准和工作标准三大类。其中技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。根据标准的约束性划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。规范是标准的一种表现形式，是指对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的一种供共同遵守的用来衡量产品、过程和服务的质量的技术要求或者其他技术交付物的准则。规程是规定工程勘察、规划、设计、施工等技术事项的技术要求和技术实施程序与方法的标准。所以，针对产品、方法、符号、概念等时，一般采用“标准”；当针对工程勘察、规划、设计、施工等技术事项所作的规定时，一般采用“规程”；当针对操作、工艺、管理等技术要求时，一般采用“规范”。故A、B、C、D均正确。
50、模板的拆除顺序，一般按（）的拆除顺序实施。
A、先支先拆
B、后支先拆
C、先支后拆
D、先拆除非承重部分模板，后拆除承重部分模板
解析：【喵呜刷题小喵解析】：模板的拆除顺序，一般按照先拆除非承重部分模板，后拆除承重部分模板的顺序实施。这是因为非承重部分模板对结构的影响较小，可以先拆除；而承重部分模板对结构的影响较大，需要后拆除，以确保结构的安全性和稳定性。因此，选项A“先支先拆”、选项B“后支先拆”和选项C“先支后拆”均不符合模板拆除的一般原则，而选项D“先拆除非承重部分模板，后拆除承重部分模板”是正确的答案。
四、填空题
51、某建设工地正在进行混凝土施工。现场士建工程师发现工人班组没有按照工序规范进行作业，当即进行原因调查，发现施工准备与过程控制都存在明显问题。
请问：（1）混凝土质量控制的重点是什么？
如果你有这位工程师，应该如何对施工准备与过程控制进行重点分析。
参考答案：参考答案：
（1）混凝土质量控制的几个要点：
1、水泥：水泥有多种品种、标号、应根据设计图纸的要求和实际使用部位选择适当水泥品种和标号。
2、砂：粗骨料石子，应重点检查其质地、级配、针片状颗粒含量、含泥量及最大粒径。
3、水：凡是不能饮用的水，应在水质化验和抗腐蚀试验合格后，方可用于拌制混凝土。
4、石子：粗骨料石子应重点检查质地级配等，一般1cm-3cm碎石，卵石一般用于结构受力部位。
5、外加剂：外加剂生产厂需要生产许可证及试验报告。使用前应进行试配检验。注意有效日期。
6、配合比质量控制：在监理工程师见证下进行原材料取样，交有资质试验室进行配合比设计和试配，经监理工程师审查能满足工程的各项要求后方可允许搅拌和浇筑。
7、搅拌过程质量控制：进行原材料计量控制，搅拌机配备水表，外加剂进行称重，砂石过磅。对每盘搅拌时间，加料顺序等进行抽查。
8、浇筑过程质量控制：浇筑前，监理工程师、质控工程师检査混凝土浇筑方法是否合理，水电工是否保证各工种人员配备；关注振捣器，度件模具及数量、浇筑期气候、气温等。安排好浇筑顺序。浇筑过程中注意拌合物坍落度。对大体积混凝土或厚度较大的部件采用低水化热水泥并加强保温养护措施。
（2）对施工准备与过程控制进行重点分析如下：
1、项目部填写开工报告报请顾客、监理单位批复后开工；
2、专业施工员根据合同工期要求编制设备计划；
3、项目技术负责人组织技术人员参加由顾客主持的图纸会审与技术交底；
4、工程管理人员编制施工组织设计和技术方案5、施工交底；
6、对技术工人、施工机具、材料等按相关管理办法进行管理；
7、过程管理包括：测量仪器用前检测及基础复核、作业等级执行，已批准的施工文件不得随意更改；
8、对关键过程和特殊过程按人员、工艺、检测手段、施工设备鉴定及连续监控记录等进行控制。
解析：【喵呜刷题小喵解析】在回答此问题时，我们首先识别出混凝土质量控制的重点，包括水泥、砂、水、石子、外加剂、配合比、搅拌过程、浇筑过程等。接着，我们详细解释了每个重点的具体内容，如选择合适的水泥品种和标号，检查粗骨料石子的质地、级配等。对于施工准备与过程控制的重点分析，我们按照施工流程进行了梳理，包括开工报告、设备计划、图纸会审、施工组织设计、施工交底、材料管理、过程管理以及关键过程和特殊过程的控制等。这样的回答既全面又条理清晰，能够满足题目的要求。
五、简答题
52、材料员在验收材料时，发现了进场材料有国家限制使用的粘土制品。材料员立即报告项目技术负责人。技术负责人说：“没事，少量使用一些这样的材料，风险可以接受”。
参考答案：参考答案：
不符合GB/T50430-2017标准8.1.2条款“工程材料、构配件和设备的种类、规格、型号、技术性能、职业健康、节能环保及质量标准应符合设计和国家现行相关标准的规定。”的要求。
不符合事实：进场材料有国家限制使用的粘土制品。说没事，可以使用。
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考察的是对GB/T50430-2017标准8.1.2条款的理解和应用。根据该条款，所有用于工程的材料、构配件和设备都应符合设计和国家现行相关标准的规定。在本题中，进场材料有国家限制使用的粘土制品，这是不符合标准的。而项目技术负责人表示可以使用，这同样是违反相关规定的。因此，这一行为是不符合事实和相关标准的。
53、审核员审核施工企业的某住宅项目现场。
因雾霾控制等因素工期延期，该公司不能按期完成项目，业主对此非常不满。合同管理人员解释：“做投标文件时没有预见到这种悄况。
参考答案：参考答案：
不符合GB/T50430-2017标准的6.2.1条款“施工企业应识别投标工程项目的相关要求，其要求应包括下列内容：2.发包方未明示但应满足的要求。”的要求。
不符合事实：投标文件中未考虑雾霾等因素对工期的影响。
解析：【喵呜刷题小喵解析】：该题目考察的是GB/T50430-2017标准中施工企业应识别投标工程项目的相关要求，包括发包方未明示但应满足的要求。在审核住宅项目现场时，发现因雾霾控制等因素导致工期延期，而该公司不能按期完成项目，业主对此非常不满。合同管理人员解释称做投标文件时没有预见到这种情况。这明显不符合标准的要求，因为施工企业应该识别并考虑到可能影响工期的各种因素，包括雾霾等环境因素。因此，该住宅项目现场审核不符合GB/T50430-2017标准的6.2.1条款的要求。
54、审核员在施工现场发现，项目部未能提供正在施工的高支模安装方案。
参考答案：参考答案：
不符合GB/T50430-2017标准的7.3.2条款“施工准备过程，施工企业应针对危险性较大或技术复杂的工程，编制专项施工方案，经审批后组织实施。”的要求。
不符合事实：项目部未能提供正在施工的高支模安装方案。
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目描述，审核员在施工现场发现项目部未能提供正在施工的高支模安装方案。根据GB/T50430-2017标准，施工企业在施工准备过程中，针对危险性较大或技术复杂的工程，应编制专项施工方案，并经过审批后组织实施。因此，项目部未能提供正在施工的高支模安装方案，不符合该标准的要求。
55、项目部对砌筑材料、圈梁构造柱的混凝土试块进行复验，发现现场施工没有获得混凝土试块复验结果就进行转序施工了。责任工程师说：“工期太紧了。经过项目经理同意才转序施工的，不会有问题的”。
参考答案：参考答案：
不符合GB/T50430-2017标准的11.3.1条款“施工企业应按设计文件和质量验收标准、规范、规程实施质量内部验收。过程验收和竣工验收应符合要求，项目部应在自检合格后报验。未经验收或验收不合格的工程不得转入下道工序或交付。”的要求。
不符合事实：项目部对砌筑材料、圈梁构造柱的混凝土试块进行复验，发现现场施工没有获得混凝士试块复验结果就进行转序施工了。
解析：【喵呜刷题小喵解析】：题目描述了项目部对砌筑材料、圈梁构造柱的混凝土试块进行复验时，发现现场施工在没有获得混凝土试块复验结果的情况下就进行了转序施工。这种行为明显违反了GB/T50430-2017标准中的相关规定，即未经验收或验收不合格的工程不得转入下道工序或交付。因此，该行为是不符合相关标准的。同时，责任工程师的说法“工期太紧了。经过项目经理同意才转序施工的，不会有问题的”也不能成为违反规定的理由，因为即使工期紧张，也不能违反质量验收标准。因此，项目部应该按照标准要求进行验收，确保工程质量符合要求。
56、某施工现场项目质检员在进行钢筋加工验收时发现：钢加工的几何尺寸、规格及其偏差值不符合设计和规范要求。质检员调查具体原因，确认技术员没有按照规定进行技术交底。
参考答案：参考答案：
不符合GB/T50430-2017标准的10.4.3条款“施工企业应对工程项目质量管理策划结果进行交底，并应明确交底的层次、阶段及相应的对象、内容和方式，保存适当记录。”的要求。
不符合事实：技术员没有按照规定对钢筋加工进行技术交底。
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在建筑施工过程中，技术交底是一个非常重要的环节，它确保了施工人员能够按照设计和规范要求进行施工。根据GB/T50430-2017标准，施工企业应对工程项目质量管理策划结果进行交底，并明确交底的层次、阶段及相应的对象、内容和方式，保存适当记录。在这个案例中，技术员没有按照规定对钢筋加工进行技术交底，导致施工人员在施工过程中无法准确理解设计和规范要求，从而导致了钢加工的几何尺寸、规格及其偏差值不符合设计和规范要求的问题。因此，这一行为不符合相关标准的要求。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
