一、单选题
1、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A、建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B、建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C、惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D、在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在建设活动中，民事商事法律关系是指平等主体之间因建设活动而发生的财产关系。这种关系是基于平等、自愿、等价有偿的原则建立的，因此A选项错误。在建设活动中，民事商事关系主要是财产关系，而非非财产关系，所以B选项错误。在建设活动中，民事商事关系的主要责任形式包括违约责任和侵权责任，而不是惩罚性责任，因此C选项错误。在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系是基于平等、自愿、等价有偿的原则建立的，属于民事商事法律关系，因此D选项正确。
2、关于法的效力层级的说法,正确的是()。
A、当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C、特殊情况下,法律、法规可以违背宪法
D、行政法规的法律地位仅次于宪法
解析：【喵呜刷题小喵解析】法的效力层级，是指规范性法律文件生效的效力范围。即在不同等级、不同位阶的法律、法规之间，依据一定标准，确定彼此之间的效力关系。本题考查的是不同位阶的法律文件之间的效力层级关系。
A项，根据《立法法》第105条的规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，由国务院裁决。地方性法规、规章之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由有关机关依照法律、行政法规的规定裁决。因此，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定，而不是一般规定。A项错误。
B项，根据《立法法》第96条的规定，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。地方性法规与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用地方政府规章的，由国务院裁决。因此，当地方性法规与地方政府规章不一致时，国务院可以裁决适用地方性法规，但并不意味着地方性法规的效力高于地方政府规章。但是，根据《立法法》第92条的规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例是由同一机关制定的，属于同一位阶，因此，当它们之间对同一事项的规定不一致时，特别规定优先于一般规定，新规定优先于旧规定。但地方性法规与地方政府规章是由不同机关制定的，不属于同一位阶，因此，当它们之间对同一事项的规定不一致时，国务院可以裁决适用地方性法规，但并不意味着地方性法规的效力高于地方政府规章。B项正确。
C项，根据《立法法》第103条的规定，任何法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。因此，法律、法规不可以违背宪法。C项错误。
D项，根据《立法法》第98条的规定，宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。行政法规的法律地位仅次于宪法，这一说法是错误的。D项错误。
综上，本题答案为B。
3、下列法人中,属于特别法人的是()。
A、基金会法人
B、事业单位法人
C、社会团体法人
D、机关法人
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《中华人民共和国民法典》规定，机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人为特别法人。因此，机关法人属于特别法人，而其他选项中的基金会法人、事业单位法人、社会团体法人均为一般法人。所以，正确选项是D。
4、关于表见代理的说法,正确的是()。
A、表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B、本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C、表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D、第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
解析：【喵呜刷题小喵解析】表见代理是指行为人虽无代理权，但在客观上使相对人相信行为人具有代理权而与其进行法律行为，其法律后果由被代理人承担的代理行为。表见代理属于无权代理，但是，无权代理人只要使相对人有理由相信其有代理权，且相对人善意且无过失，表见代理就成立，对被代理人产生法律效力，被代理人应受表见代理人之无权代理行为的约束。所以，选项A“表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力”的说法错误。
表见代理的构成要件包括：第一，行为人没有代理权；第二，相对人有理由相信行为人有代理权；第三，相对人善意且无过失。如果相对人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，不构成表见代理。因此，选项D“第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理”的说法错误。
根据《民法典》的规定，本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。所以，选项B“本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失”的说法正确。
表见代理的法律后果由被代理人承担，而不是由行为人和本人承担连带责任。因此，选项C“表见代理中，由行为人和本人承担连带责任”的说法错误。
5、关于委托代理的说法,正确的是()。
A、委托代理授权必须采用书面形式
B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权
C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任
D、被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《民法典》第一百六十五条规定，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期限，并由被代理人签名或者盖章。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期限，并由委托人签名或者盖章。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期限，并由被代理人签名或者盖章。因此，A选项“委托代理授权必须采用书面形式”的说法错误。
《民法典》第一百六十九条规定，代理人和第三人串通，损害被代理人合法权益的，代理人和第三人承担连带责任。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。由此可知，B选项“数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权”的说法错误。
C选项“代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任”符合《民法典》的规定，故正确。
《民法典》第一百七十一条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。被代理人知道或者应当知道代理人转委托行为，未作表示的，视为同意；被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。由此可知，D选项“被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任”的说法错误。
综上所述，正确答案为C。
6、甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A、土地承包经营权
B、地役权
C、土地使用权
D、土地所有权
解析：【喵呜刷题小喵解析】：本题考查地役权的定义。
根据《民法典》第三百五十二条规定：“**地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益**”。本题中，甲单位需经过乙单位的厂区道路出入，并向乙单位支付一定的费用，甲单位享有的是地役权。因此，甲单位享有的是地役权。土地承包经营权、土地使用权和土地所有权均不是甲单位享有的权利。故选项A“土地承包经营权”、选项C“土地使用权”、选项D“土地所有权”均错误。
7、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A、要求被检查单位提供工程质量保证金
B、进入被检查单位的施工现场进行检查
C、发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿
D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程质量管理条例》规定，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：
A. 要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料；
B. 进入被检查单位的施工现场进行检查；
C. 发现有影响工程质量的问题时，责令改正或者停工、整改；
D. 查封、扣押有证据证明是用于违法生产的工具、设备。
从上述规定可以看出，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门有权进入被检查单位的施工现场进行检查，因此选项B是正确的。而选项A要求被检查单位提供工程质量保证金、选项C发现有严重影响工程质量时，责令停业整顿、选项D调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单，均不在规定的监督检查措施之中，因此是错误的。
8、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A、建设单位
B、建设行政主管部门
C、工程质量监督站
D、施工企业
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工后，建设单位应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。因此，组织建设工程竣工验收的主体是建设单位，选项A正确。建设行政主管部门、工程质量监督站和施工企业都不是竣工验收的组织者，因此选项B、C、D均错误。
9、关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C、全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D、全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围，是指对文物保护单位本体及周围一定区域实施重点保护的界限。文物保护单位的建设控制地带，是指对建设活动加以一定限制的区域。全国重点文物保护单位的建设控制地带，由国务院确定省、自治区、直辖市人民政府公布为文物保护单位的建设控制地带，由省、自治区、直辖市人民政府在批准公布文物保护单位时一并确定。故选项A、B、C均错误。建设控制地带经划定公布后，由城乡规划行政主管部门实施管理，故选项D正确。
10、关于人身保险合同的说法,正确的是()
A、保险合同只能由被保险人和保险人签订
B、受益人由被保险人或投保人指定
C、被保险人或受益人必须是投保人
D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
解析：【喵呜刷题小喵解析】人身保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。人身保险合同的当事人是保险人与投保人，被保险人和受益人不是当事人，是与人身保险合同有密切关系的人。受益人由被保险人或投保人指定。故B项正确。人身保险合同的投保人可以是被保险人，也可以是被保险人以外的第三人。被保险人与受益人的身份可以重合，也可以是不同的人。故A、C项错误。保险人对人身保险费的收取采用自愿原则，除合同另有约定外，投保人可以在保险事故发生时一次交清保险费，也可以在合同有效期内分期交纳。保险人不能强制投保人交纳保险费，更不能用诉讼方式要求投保人支付保险费。故D项错误。
11、下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()
A、警告
B、吊销许可证
C、责令停产停业
D、停止侵害
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；继续履行；赔偿损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉。法律另有规定的，依照其规定。警告、吊销许可证、责令停产停业均属于行政责任，故ABC项错误，D项正确。综上，本题答案为D。
12、关于招标文件的说法,正确的是()
A、招标文件的要求不得高于法律规定
B、潜在投标人对招标文件有异议的,招标人作出答复前,招标投标活动继续进行
C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D、招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查的是招标文件的相关规定。
选项A，招标文件的要求不得低于法律规定，故A错误。
选项B，潜在投标人对招标文件有异议的，招标人应当作出答复，该异议涉及招标文件的修改，修改内容可能对其他潜在投标人产生不公平的结果，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间，故B错误。
选项C，招标文件中载明的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，故C错误。
选项D，招标人修改已发出的招标文件，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，故D正确。
13、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A、撤销安全生产许可证
B、吊销安全生产许可证
C、暂扣安全生产许可证并限期整改
D、责令停止生产,并处罚款
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故的法律后果是暂扣安全生产许可证并限期整改。因此，选项C“暂扣安全生产许可证并限期整改”是正确答案。其他选项A、B、D均不符合规定。
14、关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B、招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确实
C、确定中标人的权利属于招标人
D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。因此，A选项错误。招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。因此，B选项错误。确定中标人的权利属于招标人，而不是评标委员会。因此，C选项正确。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。因此，D选项错误。综上所述，正确答案为C。
15、企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A、利息收入
B、接受捐款收入
C、财政拨款
D、租金收入
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，包括销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、股息、红利等权益性投资收益、利息收入、租金收入、特许权使用费收入、接受捐赠收入和其他收入，均属于企业所得税的征税范围。但企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除：
1. 企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；
2. 财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；
3. 企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
因此，企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是财政拨款，选项C正确。其他选项，如利息收入、接受捐款收入、租金收入，均属于企业所得税的征税范围，因此选项A、B、D错误。
16、根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是（）。
A、私营企业
B、个体工商户
C、个人独资企业
D、合伙企业
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《企业所得税法》第一条规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织（以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。因此，私营企业属于企业所得税纳税人，而个体工商户、个人独资企业、合伙企业不属于企业所得税纳税人。所以，正确答案为A。
17、根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A、同一工程相邻分段发包的
B、合同约定的工程验收合格的
C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D、合同约定的工程提交竣工验收报告的
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是合同约定的工程提交竣工验收报告的。因此，选项D是正确的。其他选项如A、B、C均不属于不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形。
18、根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A、建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B、环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C、环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D、环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《环境噪声污染防治法》规定，建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位应当按照国家规定，向项目所在地环境保护行政主管部门申报登记环境噪声污染项目的性质、种类、厂界环境噪声最高限值和所采取的环境噪声污染防治措施等情况，并提供防治环境噪声污染的技术资料。因此，选项A“施工企业必须提出环境影响报告书”错误。环境影响报告书由建设单位编制，因此选项B“环境影响报告书中应当有施工企业的意见”错误。环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准，因此选项C正确。环境影响报告书无需征得该建设项目所在地单位和居民的同意，因此选项D错误。
19、关于质量保证金预留的说法,正确的是（）
A、缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B、缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行
C、缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D、社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应当按照国库集中支付的有关规定执行。因此，选项B是正确的。而选项A中的“必须预留在财政部门”不准确；选项C中的“保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理”也不符合规定；选项D中的“发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管”是社会投资项目采用预留保证金方式时的一种可选做法，但不是必须的。因此，选项A、C、D都是错误的。
20、下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A、由仲裁机构作出的仲裁调解书
B、经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C、由国家行政机关作出的调解书
D、由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查法律文书的强制执行效力。
根据《民事诉讼法》第二百三十七条规定：“**经中华人民共和国涉外仲裁机构裁决的，当事人不得向人民法院起诉。一方当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以向被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院申请执行**”。因此，A选项“由仲裁机构作出的仲裁调解书”具有强制执行效力。
根据《民事诉讼法》第一百九十四条规定：“**人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的予以确认；不符合法律规定的，裁定驳回申请，当事人可以通过调解方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以向人民法院提起诉讼**”。可见，经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书具有强制执行效力，B选项错误。
**行政机关的调解书不具有强制执行效力**，因为行政机关本身不具有强制执行权，调解书无法强制执行，故C选项正确。
根据《民事诉讼法》第二百三十条规定：“**发生法律效力的民事判决、裁定，以及依法设立的仲裁机构的生效裁决，对当事人和案外人均具有法律约束力。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行**”。人民法院制作的调解书与判决书、裁定书具有相同的法律效力，因此，D选项“由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书”具有强制执行效力。
21、根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()
A、遗存于中国领海起源于外国的文物
B、古文化遗址,古墓
C、某公民收藏的古玩字画
D、国有企业收藏的文物
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《文物保护法》规定，下列文物属于国家所有：
* 一切考古发掘出土的文物；
* 国有的博物馆、纪念馆、图书馆等收藏的文物；
* 国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物；
* 国有不可移动文物的所有构件，如石构件、木构件等；
* 古文化遗址、古墓葬、石窟寺；
* 国有馆藏珍贵文物；
* 国有不可移动文物的所有附属文物，如壁画等；
* 国有可移动文物中的全部一级品和二级品；
* 具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石。
而对于私人收藏的文物，只要来源合法，并且不是国家禁止私人收藏的珍贵文物，那么就属于私人所有。因此，某公民收藏的古玩字画不属于国家所有文物，而遗存于中国领海起源于外国的文物、古文化遗址、古墓葬和国有企业收藏的文物都属于国家所有文物。
因此，正确答案为C，即某公民收藏的古玩字画不属于国家所有文物。
22、甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()
A、买卖合同有效,房屋所有权不发生变动
B、买卖合同无效,房屋所有权不发生变动
C、买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D、买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查的是房屋买卖合同的效力及所有权变动问题。
根据《民法典》第二百零九条：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。”可知，**房屋等不动产所有权自登记时设立，登记机构应当为不动产物权登记机构**。本题中，甲、乙虽订立了房屋买卖合同，但并未进行房屋产权变更登记，因此房屋所有权不发生变动，即房屋所有权仍归甲所有。同时，根据《民法典》第五百零二条：“依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。”可知，**房屋买卖合同自成立时生效，即买卖合同有效**。因此，选项A“买卖合同有效，房屋所有权不发生变动”的说法正确，选项B“买卖合同无效，房屋所有权不发生变动”、选项C“买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人”、选项D“买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动”的说法均错误。
23、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜间施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债的发生根据是()
A、侵权
B、不当得利
C、无因管理
D、合同
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查债的发生原因。债的发生原因，即债的发生根据，是指引起债的关系产生的法律事实。债的发生原因主要有四种，即合同、侵权行为、无因管理和不当得利。本题中，某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债的发生根据是侵权。因为施工企业的施工行为严重干扰了居民的正常生活，属于侵权行为。故A选项正确，而BCD选项错误。
24、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。
A 自然磨损
B 维修保养
C 意外事故
D 盘点时发生的短缺
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是意外事故。自然磨损、维修保养和盘点时发生的短缺都不属于保险范围内的损失，因此不应由保险人赔偿。意外事故是保险范围内的损失，因此应由保险人赔偿。因此，正确答案为C。
25、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A、各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B、施工企业提取的安全费用不列入工程造价
C、施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D、施工企业不得提高安全费用的提取标准
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，施工企业以建筑安装工程造价为计提依据来提取安全费用。因此，选项C是正确的。选项A表示各建设工程类别安全费用提取标准无差别，但实际上不同工程类别的安全费用提取标准是有区别的，因此A选项是错误的。选项B表示施工企业提取的安全费用不列入工程造价，但实际上安全费用是工程造价的一部分，因此B选项也是错误的。选项D表示施工企业不得提高安全费用的提取标准，但实际上在安全费用严重不足的情况下，经上级主管部门或者本企业股东会或者股东大会决议，可以适当提高安全费用的提取标准，因此D选项也是错误的。
26、关于施工企业返修义务的说法,正确的是()
A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C、非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D、对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工企业对因施工导致的质量缺陷或质量事故应承担责任，包括因施工导致的质量缺陷或质量事故以及因施工技术不良或未按规程操作造成的质量事故。因此，施工企业不仅应对施工中出现质量问题的建设工程负责返修，还应对竣工验收不合格的工程负责返修。对于非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用应由责任方承担，施工企业不承担返修的义务。因此，选项C“非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担”是正确的。选项A“施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修”和选项B“施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修”均不全面，选项D“对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务”与法律规定相悖。
27、甲为某事业单位的技术人员,取得级建造师资格证书后,正确的做法是()
A、甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业
B、甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业
C、甲不辞职,，即可受聘并注册于一个设计企业
D、甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《注册建造师管理规定》规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询资质的企业，经注册后方可从事相应的执业活动。因此，甲取得一级建造师资格证书后，应当受聘于一个具有相应资质的企业，并经过注册后方可从事相应的执业活动。而勘察企业也是具有相应资质的企业之一，因此甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业。所以，选项B是正确的。而选项A、C、D的说法均不符合规定。
28、甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。
A、未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料
B、没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付
C、因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任
D、乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《民法典》的规定，承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。承揽人完成工作后，应当将定作物或者工作成果交付定作人，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。承揽人应当接受定作人随时对定作物的检查监督。承揽人未经定作人同意，不得留存复制品或者技术资料。因此，选项A正确。
对于选项B，承揽合同对支付报酬期限没有约定或者约定不明确的，依据《民法典》的规定，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。因此，选项B错误。
对于选项C，承揽人因自己的原因造成定作物不符合质量要求的，应当承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。定作人提供材料的，承揽人应当以定作人提供的材料完成主要工作，但是定作人要求且承揽人同意使用承揽人提供的材料的除外。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人请求或者同意，承揽人可以利用定作人提供的材料，就图纸提出修改建议。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。因此，因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙不承担连带责任，选项C错误。
对于选项D，承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。因此，选项D错误。
29、李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A、2033年8月16日
B、2030年5月12日
C、2023年8月16日
D、2020年5月12日
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《专利法》规定，实用新型专利权和外观设计专利权期限为10年，均自申请日起计算。本题中，李某于2010年5月12日申请实用新型专利，经过审查，国家专利局于2013年8月16日授予李某专利权，该专利权自申请日起计算，届满的期限是2020年5月12日。因此，正确选项为D。
30、保证合同的当事人为（）。
A 债权人与保证人
B 债权人与债务人
C 债务人与保证人
D 保证人与被保证人
解析：【喵呜刷题小喵解析】：保证合同的当事人包括债权人和保证人，这是保证合同的基本构成。债权人与保证人签署保证合同，保证人承诺在债务人不履行债务时，按照约定承担保证责任。因此，选项A“债权人与保证人”是正确的。选项B“债权人与债务人”不是保证合同的当事人，选项C“债务人与保证人”和选项D“保证人与被保证人”的表述也不准确。
31、根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间（）。
A、1年
B、2年
C、3年
D、4年
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。因此，正确答案为C，即诉讼时效期间为三年。
32、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法,正确的是（）。
A、发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任
B、建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C、建设工程未经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任
D、建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任。因此，选项B是正确的。选项A错误，因为发包人指定分包人分包专业工程，承包人应当对分包工程承担连带责任；选项C错误，因为建设工程未经竣工验收投入使用，承包人应当在保修期内承担保修责任；选项D错误，因为建设工程竣工时发现的质量问题，承包人应当负责修复，除非质量问题不是承包人的原因导致的。因此，正确答案为B。
33、关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是（）。
A、诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销
B、诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序
C、执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复
D、仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查建设工程合同纠纷和解的相关知识。
选项A，诉前和解，是指在诉讼开始前，双方当事人在平等、自愿的基础上，就争议的事实分清是非、明确责任，并争取达成解决纠纷的协议，从而不经法院审判程序而解决纠纷的一种活动。诉前和解达成协议后，当事人不得任意反悔要求撤销，但可以经对方当事人同意后再次协商变更或解除该协议。故选项A“诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销”正确。
选项B，诉中和解达成协议后，当事人可以请求法院根据和解协议内容制作调解书，也可以申请撤诉。当事人申请撤诉的，经法院审查后裁定是否准许，所以，并非诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序，选项B错误。
选项C，执行和解是在执行过程中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或盖章。一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请恢复原生效法律文书执行。据此，执行中和解达成协议的，并不能立即结束执行程序，选项C错误。
选项D，仲裁中达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请的，仲裁庭应当裁定中止仲裁程序，仲裁庭仲裁中止仲裁程序的，不影响当事人达成和解协议后请求仲裁庭根据和解协议作出裁决，故选项D错误。
34、关于规划许可证的说法正确的是（）。
A、在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可证
B、出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批
C、以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可证
D、建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《中华人民共和国城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。乡村建设规划许可证的办理，按照乡、村庄规划的内容，由乡、镇人民政府依据省、自治区、直辖市的规定办理。在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。因此，选项A“在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可证”说法错误，因为公益事业建设仍需要向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。选项B“出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批”说法错误，因为出让土地的建设用地规划许可证由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发。选项C“以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可证”说法错误，因为以划拨方式取得土地后，应当办理建设用地规划许可证，而不是用地规划许可证。选项D“建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理”说法正确，因为省级人民政府可以确定部分镇的规划管理权，因此部分镇的人民政府可以办理建设工程规划类许可证。因此，正确答案为D。
35、关于工程总承包的说法,正确的是（）。
A、工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B、建设单位选择工程总承包企业必须依法招标
C、工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等
D、工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工总承包管理办法》规定，工程总承包企业经建设单位同意或者按照合同约定，可以将工程总承包项目中的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业。因此，选项A正确。
对于选项B，虽然工程总承包企业应当通过竞争方式选择，但并非必须依法招标，因此B错误。
对于选项C，工程总承包评标应当采用综合评估法，但评审的主要因素应当包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案的技术性和经济合理性等，而不包括工程业绩，因此C错误。
对于选项D，工程总承包项目经理应当具备工程建设类注册执业资格，但并非必须具备高级工程师技术职称，因此D错误。
36、在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是（）。
A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C、履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《招标投标法》规定，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，应当作为实质性要求和条件。因此，A选项错误。履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的，B选项正确。履约保证金的金额有一定的法律规定，招标人不能要求中标人提交任意金额的履约保证金，C选项错误。鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保，D选项错误。因此，正确答案为B。
37、关于仲裁审理的说法,正确的是（）。
A、仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B、涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C、申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决
D、被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查仲裁审理的相关规定。
选项A，仲裁审理既可以是开庭审理，也可以是书面审理。因此，选项A“仲裁审理，必须开庭审理作出裁决”的说法错误。
选项B，仲裁审理中涉及商业秘密的，当事人可以申请不公开审理，而不是“不得协议公开审理”。故选项B“涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理”错误。
选项C，申请人未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决，但被申请人提出了反请求的，如果申请人未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不能就反请求缺席裁决。所以，选项C“申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决”的说法错误。
选项D，被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，仲裁庭可以缺席裁决，视为被申请人撤回反请求。因此，选项D“被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求”的说法正确。
38、根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是（）。
A、责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B、责令停业整顿,降低资质等级
C、责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D、责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销资质证书。因此，正确答案为D选项，即责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款。
39、2017年7月1日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。
A、2017年7月6曰
B、2017年7月8曰
C、2017年7月15日
D、2017年7月31日
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。本题中，事故发生时间为2017年7月1日，因此应当在30日内进行补报，即最迟日期为2017年7月31日。因此，正确答案为D。
40、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A、1.1万元
B、1.7万元
C、2.1万元
D、2.8万元
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据题意可知，水泥厂延迟交货一周，导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。因此，施工企业因延迟交货造成的总损失为0.4×7-1+0.7=2.5万元。按照违约赔偿的原则，水泥厂应赔偿施工企业的损失，因此水泥厂应向施工企业赔偿的损失为2.5万元。与题目给出的选项相比，最接近2.5万元的是2.1万元，因此答案为C。
41、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是（）。
A、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B、向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办
D、向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体上声明作废后,申请补办
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《安全生产许可证条例》规定，企业安全生产许可证遗失的，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办。因此，选项D“向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办”是正确的做法。选项A、B、C均不符合规定，因此是错误的。
42、根据《建设工程质量管理条例》,下列情形中,属于违法分包的是（）。
A、施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B、分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C、总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D、施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包是指承包单位将承包的工程分包给不具备相应资质条件的单位、分包单位将其承包的工程再分包、以及将主体工程分包的行为。选项A中，施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工，属于转包行为，而非违法分包。选项C中，总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位，是合法的分包行为。选项D中，施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施，虽然存在管理上的缺陷，但并不构成违法分包。因此，选项B中分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业，属于违法分包行为。
43、根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的（）。
A、10%
B、15%
C、20%
D、30%
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。因此，正确答案为C选项，即20%。
44、关于工程合理使用年限的说法,正确的是（）。
A、工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C、工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D、工程合理使用年限与《民法典》中工程合理使用期限的内涵不一致
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》，其中明确规定了工程合理使用年限，即工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。因此，选项A正确。选项B错误，因为设计文件应当注明工程合理使用年限，以明确其使用期限和安全性。选项C错误，因为工程合理使用年限是从工程竣工验收合格之日起算，而不是从实际转移占有之日起算。选项D错误，因为工程合理使用年限与《民法典》中工程合理使用期限的内涵是一致的，都强调工程的安全性使用。
45、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是( )。
A 乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B 甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张
C 甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任
D 乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查债权转让。选项A，根据《民法典》第五百四十五条规定：“债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：（一）根据债权性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让”。本题中，乙丙之间的债权转让协议系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，无需甲同意。故选项A“乙和丙之间的债权转让必须经甲同意”说法错误。选项B，根据《民法典》第五百五十一条规定：“**债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意**”。本题中，乙将50万债权转让给丙公司，并未涉及债务承担问题，所以不需要债权人甲的同意。所以，甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张，即乙不得抗辩，甲也不能抗辩，据此选项B“甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张”表述正确。选项C，根据《民法典》第五百五十二条规定：“第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务”。本题中，丙并非加入债务人，因此选项C“甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任”说法错误。选项D，根据《民法典》第五百四十五条规定：“**债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力**”。本题中，乙将50万债权转让给丙公司，应当通知债务人甲，甲接到乙转让债权的通知后，该债权转让对甲发生效力。因此，选项D“乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力”表述错误。
46、关于仲裁庭组成的说法,正确的是（）。
A、首席仲裁员应当由仲裁委员会指定
B、当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员
C、当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定
D、仲裁庭应当由3名仲裁员组成
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查仲裁庭的组成。
选项A，根据《仲裁法》第三十一条：“当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员”。因此，首席仲裁员并非由仲裁委员会指定，而是由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定，故选项A错误。
选项B，根据《仲裁法》第三十一条：“当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员”。当事人双方并非必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员，因此选项B错误。
选项C，根据《仲裁法》第三十二条：“当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定”。因此，当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定，选项C正确。
选项D，根据《仲裁法》第三十一条：“当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员”。仲裁庭的组成人数并非必须为3人，也可以为1人，因此选项D错误。
47、根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是()
A、企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B、企业标准可以高于国家标准的
C、企业标准应当高于行业标准
D、企业标准应当与团体标准相符
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《标准化法》规定，企业标准由企业自行制定、发布，企业应当公开其执行的标准的编号。国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在本企业内适用。因此，企业标准可以高于国家标准，但不需要经过行业主管部门批准，也不一定要高于行业标准，更不一定与团体标准相符。因此，选项B“企业标准可以高于国家标准”是正确的。
48、根据《劳动合同法》，下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。
A、在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B、在试用期间被证明不符合录用条件的
C、严重违反用人单位的规章制度的
D、因公负伤，不在规定的医疗期内的
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动者劳动合同的情形包括：在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；女职工在孕期、产期、哺乳期的；从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；法律、行政法规规定的其他情形。因此，选项A“在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的”是用人单位不得解除劳动者劳动合同的情形之一，而选项B“在试用期间被证明不符合录用条件的”、选项C“严重违反用人单位的规章制度的”和选项D“因公负伤，不在规定的医疗期内的”均是可以解除劳动者劳动合同的情形。所以，正确答案为A。
49、关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。
A、仲裁协议独立存在,不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响
B、口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力
C、仲裁协议并不排除法院的司法管辖权
D、当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查仲裁协议效力。
选项A，根据《仲裁法》第五十七条：“**仲裁协议独立存在**，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力”。因此，选项A“仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响”说法正确。
选项B，根据《仲裁法》第十六条：“**仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议**”。据此，仲裁协议应当采用书面形式，口头仲裁协议无效。所以，选项B“口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力”说法错误。
选项C，根据《仲裁法》第二十六条：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理”。由此可知，仲裁协议具有排除司法管辖的效力，即当事人达成仲裁协议后，一方当事人起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。因此，选项C“仲裁协议并不排除法院的司法管辖权”说法错误。
选项D，根据《仲裁法》第六十一条：“**当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定**。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。据此，选项D“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定”说法错误。
50、根据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A、对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B、申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的
D、认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《行政诉讼法》的规定，人民法院不受理行政诉讼的情形包括：行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。因此，选项C“行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的”是正确的。选项A、B、D分别对应《行政诉讼法》第十二条规定的可以提起行政诉讼的情形，而不是不受理的情形，故不选。
51、关于借款合同的说法,正确的是()。
A、借款合同是实践合同
B、对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付
C、自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息
D、借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《民法典》规定，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。因此，借款合同是诺成合同，而不是实践合同，A项错误。根据《民法典》的规定，对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。因此，B项正确。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为没有利息，C项错误。根据《民法典》的规定，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。因此，D项错误。综上，本题答案为B。
52、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。
A 3个月
B 6个月至3年
C 3个月至6个月
D 6个月至1年
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年。因此，正确答案为B选项。
53、关于债的说法,正确的是()。
A、债的内容是债的主体之间的权利义务
B、债权人是特定的,债务人是不特定的
C、债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D、债的客体具有相对性
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查债的相关内容。
选项A，债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。债的内容是债的主体之间的权利义务，A选项正确。
选项B，债的主体包括债权人和债务人，债权人和债务人均是特定的，B选项错误。
选项C，债权是权利人请求义务人为一定行为的权利，C选项正确，但不是债的表述，而是债的要素中债权的表述。
选项D，债的客体是给付，债的客体具有相对性，但是债的客体的相对性，指的是债的客体的特定性，而非债的客体的相对性，债的客体并非相对性，而是给付，D选项错误。
54、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。
A、建筑施工企业负责人是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%
C、有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D、建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人是指企业的法定代表人、总经理以及主管质量安全和生产工作的副总工程师。因此，选项A的说法是错误的。
对于选项B，办法规定建筑施工企业负责人要定期带班检查，但并未明确每月检查时间不少于其工作日的20%。因此，选项B的说法也是错误的。
对于选项C，办法规定有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，应书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查，而不是口头委托。因此，选项C的说法也是错误的。
最后，对于选项D，办法规定建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。这一说法与办法的规定相符，因此选项D是正确的。
55、根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。
A、仅供本团体成员约定采用
B、由社会团体协调相关市场主体共同制定
C、技术要求不得高于强制性国家标准
D、应当免费向社会公开标准文本
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《标准化法》规定，团体标准由学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准，供社会自愿采用。因此，选项B“由社会团体协调相关市场主体共同制定”是正确的说法。而选项A“仅供本团体成员约定采用”不是《标准化法》中规定的团体标准的特点；选项C“技术要求不得高于强制性国家标准”也并没有在《标准化法》中明确；选项D“应当免费向社会公开标准文本”同样不是《标准化法》中规定的团体标准的特点。因此，正确答案为B。
56、2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。
A、2014年2月10日
B、2014年4月20日
C、2014年5月1日
D、2014年5月10日
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，建筑工程一切险的保险责任起始时间应当与合同约定的开工日期一致，即2014年5月1日。但题目中明确提到，由于设备原因，工程实际开工日期为5月10日，且建筑材料于4月20日已运至工地。因此，建筑工程一切险的保险生效日应当与工程实际开工日期一致，即2014年4月20日。所以，正确答案为B。
57、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法正确的是()。
A、甲向乙承担交付塔吊的义务
B、丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务
C、甲承担塔吊租赁期间的维修义务
D、乙向甲履行交付租金的义务
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查融资租赁合同。
选项A，根据《民法典》第七百三十五条：“融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同”。本题中，甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，甲作为出租人，乙作为承租人，丙施工机械厂为出卖人，甲向丙购买两台大型塔吊，向乙交付塔吊，乙向甲支付租金，因此，甲向乙承担交付塔吊的义务的说法错误。故选项A“甲向乙承担交付塔吊的义务”错误。
选项B，根据《民法典》第七百三十八条：“出租人应当按照约定对租赁物进行维修。但是，当事人另有约定的除外”。本题中，甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，甲作为出租人，乙作为承租人，丙施工机械厂为出卖人，丙施工机械厂作为出卖人，应当向甲承担塔吊的瑕疵担保义务，而非向乙承担塔吊的瑕疵担保义务。因此，选项B“丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务”错误。
选项C，根据《民法典》第七百三十五条：“融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同”。本题中，甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，甲作为出租人，乙作为承租人，丙施工机械厂为出卖人，甲作为出租人，只承担向乙交付塔吊的义务，不承担塔吊租赁期间的维修义务。据此，选项C“甲承担塔吊租赁期间的维修义务”错误。
选项D，根据《民法典》第七百三十五条：“融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同”。本题中，甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，甲作为出租人，乙作为承租人，乙向甲履行交付租金的义务。因此，选项D“乙向甲履行交付租金的义务”正确。
58、根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。
A、资质许可由原资质许可机关予以撤回
B、吊销资质证书,并处罚款
C、给予警告,或处罚款
D、申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，应当由原资质许可机关予以吊销资质证书，并处罚款。因此，正确选项是B，即吊销资质证书，并处罚款。选项A资质许可由原资质许可机关予以撤回不符合法律规定，选项C给予警告，或处罚款不是以欺骗手段取得资质证书的法律责任，选项D申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质没有法律依据。
59、在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。
A、参照该知识产权许可使用费的数额合理确定
B、由人民法院确定给予一定数额的赔偿
C、按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D、按照侵权人因侵权所获得的利益确定
解析：【喵呜刷题小喵解析】在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额的首选方法是按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。这是根据《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规的规定，对于知识产权侵权行为的赔偿，应当首先根据权利人因被侵权所受到的实际损失来确定赔偿数额。因此，选项C“按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定”是正确答案。其他选项如参照该知识产权许可使用费的数额合理确定、由人民法院确定给予一定数额的赔偿、按照侵权人因侵权所获得的利益确定，虽然也是确定赔偿数额的方法，但不是首选方法。
60、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()
A、2017年9月21日
B、2017年11月21日
C、2018年5月2日
D、2017年11月2日
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。本题中，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款，因此利息起算日应为2017年11月20日，但施工企业于2018年5月1日起诉，因此利息起算日应为2017年11月2日。故选项D正确。
61、关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。
A、当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B、人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出
C、人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院
D、对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查民事诉讼管辖权异议。
选项A，根据《民事诉讼法》第一百二十七条：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外”。因此，选项A“当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外”的说法正确。
选项B，根据《民事诉讼法》第一百二十七条：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出”。据此，选项B“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出”的说法错误。
选项C，根据《民事诉讼法》第一百二十七条：“人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回”。因此，选项C“人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院”的说法错误。
选项D，根据《民事诉讼法》第一百七十条：“当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审。对当事人的申请，人民法院应当审查，符合本法规定的申请再审条件的，应当裁定再审，组成合议庭进行审理；不符合本法规定的申请再审条件的，应当裁定驳回”。可见，当事人对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，可以上诉，故选项D“对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉”的说法错误。
62、对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是（）取得所有权的方式之一。
A、建设单位
B、施工总承包方
C、建设工程方
D、国家
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《物权法》规定，因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。因此，对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是国家取得所有权的方式之一。因此，正确答案为D，即国家。
63、根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()
A、用工单位申请,劳务派遣单位协助
B、被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C、劳务派遣单位申请,用工单位协助
D、被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《劳务派遣暂行规定》规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。因此，选项C“劳务派遣单位申请，用工单位协助”是正确的说法。其他选项均不符合规定。
64、关于缺陷责任期确定的说法,正确的是（）。
A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C、某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日
D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，故选项A错误。缺陷责任期自实际竣工日期起计算，由于承包人原因导致工程未能通过竣工验收或竣工验收后，承包人拒绝修复缺陷或承担责任的，发包人有权自行或委托他人修复，修复的费用以及修复期间导致的发包人相关损失均由承包人承担，且缺陷责任期自修复后经验收合格之日起重新起算。因此，缺陷责任期起始时间应为竣工验收通过之日，而非实际竣工验收之日，故选项B错误。缺陷责任期自实际竣工日期起计算，而不是以提交验收报告或验收备案的日期起算，故选项C错误。由于发包人的原因导致工程未能通过竣工验收或竣工验收后，发包人拒绝或拖延履行缺陷修复义务，且承包人修复缺陷或确定缺陷修复方案并自行修复或委托他人修复后通过竣工验收的，工程实际竣工日期应为承包人提交修复方案或修复完成之日，缺陷责任期应自该实际竣工日期起算，且发包人应承担全部缺陷修复费用。由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期，故选项D正确。因此，本题正确选项为B。
65、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。
A、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
B、在施工中偷工减料的
C、使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
D、拖延履行保修义务的
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》中，对于工程安全不良行为认定标准主要包括以下几项：未取得资质证书承揽工程的；未取得安全生产许可证擅自进行施工的；施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育考核上岗作业的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全要求，存在隐患的；未按规定在施工现场设置消防设施，消防措施不能满足消防安全要求的；施工现场临时用电不按照“三相五线制”设置和使用，未采用TN-S系统，未实行“三级配电、二级保护”的；未办理施工许可证擅自施工的；未按照经审查通过的施工图设计文件施工，擅自修改设计的；未按照国家规定在施工现场设置封闭围挡的；未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；其他违反工程建设强制性标准施工的。因此，选项C“使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的”属于工程安全不良行为认定标准。选项A“未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的”属于工程质量不良行为认定标准；选项B“在施工中偷工减料的”属于工程质量不良行为认定标准；选项D“拖延履行保修义务的”属于工程合同不良行为认定标准。
66、报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、保证安全施工的措施
B、施工组织方案
C、拆除建筑物的措施
D、建设单位编制的工程概要
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。因此，正确答案为A，即“保证安全施工的措施”。
67、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。
A、30
B、40
C、60
D、70
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。超过部分属于违法，只能按20%收取，即200万元×20%=40万元，所以乙设计院应返还给甲60万元。故正确答案为C。
68、根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()
A、城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的
B、因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限
C、排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D、施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》的规定，城镇污水排入排水管网许可的相关说法中，正确的选项是B：因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限。其他选项存在错误，如A选项中的“城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的”与法律规定不符；C选项中的“排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水”也是错误的，因为排水户不得向城镇排水设施加压排放污水；D选项中的“施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证”也是错误的，因为施工单位在因施工需要向城镇排水设施排水时，应当申领排水许可证，而不是在施工作业时申请领取。因此，正确答案为B。
69、分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。
A、建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿
B、建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿
C、其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿
D、其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿
解析：【喵呜刷题小喵解析】在分包工程总承包发生质量问题时，根据相关法律法规和合同约定，其他受害人可以选择向分包单位或总承包单位请求赔偿，也可以同时向两者请求赔偿。这是因为分包单位与总承包单位在工程质量和责任上是有连带关系的，任何一方出现质量问题，另一方都需要承担相应的责任。因此，选项C“其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿”是正确的说法。而选项A“建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿”、选项B“建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿”和选项D“其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿”的说法都是错误的。
70、报据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。
A、职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的
B、劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任
C、单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D、个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》明确规定了工伤保险责任单位的确定方式。选项A中提到“该两个单位共同为承担工伤保险责任的”是不准确的，因为在一个时间点内，职工只能与一个单位建立劳动关系，所以不可能同时有两个单位共同承担工伤保险责任。选项B中的“用工单位为承担工伤保险责任”也不准确，劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，应该由派遣单位为承担工伤保险责任单位。选项C中“职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位”也不准确，单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，应由指派单位为承担工伤保险责任单位。而选项D中的“被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位”是正确的，因为个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，应由被挂靠单位为承担工伤保险责任单位。因此，正确答案为D。
二、多选题
71、根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有( )。
A 工程技术档案资料
B 竣工图
C 工程检验评定资料
D 工程结算资料
E 材料采购合同
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《城市建设档案管理规定》要求，施工企业一般应提交的档案资料包括工程技术档案资料、竣工图和工程检验评定资料。工程结算资料和材料采购合同不属于施工企业一般应提交的档案资料。因此，正确答案为A、B、C。
72、根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()
A、检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备
B、检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C、检测机构不得转包检测业务
D、质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E、利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
解析：【喵呜刷题小喵解析】
A选项正确，根据《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备。这是为了保证检测结果的客观性和公正性，避免利益冲突对检测结果产生不良影响。
B选项错误，检测机构的资质并没有综合检测资质和专项检测资质之分。根据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构应当具备相应的资质条件，并按照资质等级承担相应的检测业务。资质等级由国务院住房城乡建设主管部门规定。
C选项正确，检测机构不得转包检测业务。这是为了保证检测工作的质量和责任，确保检测机构能够按照规定的标准和程序进行检测，并对检测结果负责。
D选项错误，质量检测业务并非必须由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行。根据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构应当依据有关法律、法规的规定，经省级以上人民政府建设行政主管部门批准，取得相应的资质证书后，方可承担检测业务。检测机构资质证书应当载明检测机构名称、法定代表人、检测范围、有效期等事项。检测机构资质证书有效期为3年。检测机构资质证书有效期满需要延期的，检测机构应当在资质证书有效期届满3个月前，向原发证机关提出申请。原发证机关应当对申请延期的检测机构进行审查，符合条件的，予以批准。
E选项正确，利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。这是为了保证检测结果的公正性和权威性，确保争议双方都能够接受检测结果，并对结果负责。同时，复检结果也需要向当地建设主管部门备案，以便进行监督和管理。
73、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法,正确的有()
A、可以是A市人民政府
B、只能是A市国土资源局
C、可以是A市国土资源局
D、可以是B区人民政府
E、只能是B区人民政府
解析：【喵呜刷题小喵解析】
根据《行政复议法》第十二条第二款的规定，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，向该部门的本级人民政府申请行政复议。因此，甲施工企业对A市B区国土资源局的具体行政行为不服，既可以向A市国土资源局申请行政复议，也可以向A市人民政府申请行政复议。所以，选项C“可以是A市国土资源局”和选项D“可以是A市人民政府”的说法均正确。选项A“可以是A市人民政府”、选项B“只能是A市国土资源局”、选项E“只能是B区人民政府”的说法均错误。
74、某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的()
A、施工企业与甲之间形成合同之债
B、甲、乙之间不存在债的关系
C、乙与施工企业之间形成不当得利之债
D、施工企业与乙之间形成合同之债
E、乙与施工企业之间形成无因管理之债
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
本题考察债发生根据。
首先，施工企业与甲订立了材料买卖合同，因此，施工企业与甲之间形成合同之债，A选项正确。
其次，施工企业误将货款支付给乙，乙取得该笔款项没有法律上的根据，构成不当得利，乙与施工企业之间形成不当得利之债，C选项正确。
最后，甲、乙之间不存在合同关系，也没有其他债的关系，B选项正确。
至于D选项，施工企业与乙之间并没有形成合同关系，因此，不能形成合同之债，D选项错误。
E选项，无因管理是指没有法定的或约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理的人，可以请求受益人偿还由此支出的必要费用的债权。本题中，乙取得该笔款项没有法律上的根据，构成不当得利，而不是无因管理，E选项错误。
75、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有()
A、产权转移证书
B、营业账簿
C、权利、许可证照
D、财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E、已缴纳印花税凭证的副本
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《中华人民共和国印花税法》的规定，印花税的应纳税凭证包括：
1. 购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程施工、财产转让、租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同等合同；
2. 产权转移书据；
3. 营业账簿；
4. 房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照；
5. 经财政部确定征税的其他书据。
因此，选项A 产权转移证书 和 选项B 营业账簿 是属于印花税应纳税凭证的。
选项C 权利、许可证照 属于印花税应纳税凭证中的“经财政部确定征税的其他书据”，但不是唯一属于印花税应纳税凭证的“权利、许可证照”，所以不一定正确。
选项D 财产所有人将财产赠给学校所立的书据 不属于印花税应纳税凭证，因为赠与合同不属于印花税法规定的合同种类。
选项E 已缴纳印花税凭证的副本 不属于印花税应纳税凭证，因为已经缴纳过印花税的凭证的副本不需要再次缴纳印花税。
76、关于调解文书法律效力的说法,正确的有()
A、法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B、人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C、人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D、基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E、仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力
解析：【喵呜刷题小喵解析】
本题考查调解文书法律效力的相关规定。
选项A，根据《民事诉讼法》第九十七条：“**调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力**”。因此选项A“法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力”说法正确。
选项B，根据《人民调解法》第三十三条：“**经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起三十日内共同向人民法院申请司法确认**。人民法院应当及时对调解协议进行审查，依法确认调解协议的效力。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。人民法院依法确认调解协议无效的，当事人可以通过人民调解方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以向人民法院提起诉讼”。因此选项B“人民调解委员会的调解协议具有法律约束力”表述正确。
选项C，人民调解委员会的调解协议没有强制执行的法律效力，人民调解委员会是民间机构，其调解协议不具备强制执行的法律效力，所以选项C错误。
选项D，根据《民事诉讼法》第九十六条规定：“**调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫。调解协议的内容不得违反法律规定**”。基层人民政府的调解协议具有法律约束力，因此选项D正确。
选项E，根据《仲裁法》第六十一条：“**人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行；不符合法律规定的，裁定驳回申请，当事人可以通过调解方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以向人民法院提起诉讼**”。仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力，但仲裁调解书本身不具有法律约束力，所以选项E错误。
77、导致中标无效的情形有()
A、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的
C、投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的
D、招标人要求投标人提交投标保证金的
E、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《招标投标法》规定，招标人有下列行为之一的，影响中标结果，中标无效：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况，或者泄露标底；依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人。因此，A、E选项正确。B选项，投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标，并不属于导致中标无效的情形，故B选项错误。C选项，投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的，并不导致中标无效，故C选项错误。D选项，招标人要求投标人提交投标保证金的，并不属于导致中标无效的情形，故D选项错误。
78、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()
A、纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B、当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣
C、应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
D、当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
E、应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
解析：【喵呜刷题小喵解析】
A选项错误，纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从高适用税率。
B选项正确，当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。
C选项错误，应税销售行为的购买方为消费者个人的，不得开具增值税专用发票。
D选项正确，当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额。
E选项正确，应纳销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票。
79、下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A、警告
B、记过
C、降级
D、撤职
E、罚款
解析：【喵呜刷题小喵解析】：行政处分是行政机关对国家工作人员因违法或者失职、渎职给予的处罚，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。因此，选项A警告、B记过、C降级、D撤职均属于行政处分。而选项E罚款属于行政处罚，不属于行政处分。所以，正确答案为ABCD。
80、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()
A、该工程施工许可证自行废止
B、延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效
C、应当在2018年4月15日前申请延期
D、不能按时开工，应当在1个月内报告
E、2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题中，该建设单位领取施工许可证后未能按期开工，但其于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设，因此，该施工许可证并未自行废止，选项A错误。
根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。建设单位在开工之前，施工许可证的有效期即将到期的，可以依法向发证机关申请延期，因此选项B正确。
同时，因故不能按期开工超过三个月的，应当重新办理施工许可证的申请，因此选项E正确。
此外，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当及时向发证机关报告情况，并申请延期。本案中，该建设单位直至2018年7月1日才开工建设，早已超过了三个月的期限，并且其在2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告工程准备进展情况的时间间隔都超过了1个月，因此，应当在领取施工许可证三个月后、开工建设前即2018年4月15日前，申请延期开工报告，而不是等到无法按时开工后，在1个月内报告，所以选项C正确，选项D错误。
81、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A、建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关
C、建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员
E、建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有：
A选项：建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人。这是符合规定的，特级资质的企业需要配备更多的专职安全生产管理人员。
C选项：建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人。这也是符合规定的，不同级别的企业根据其资质需要配备相应数量的专职安全生产管理人员。
E选项：建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人。这也是符合规定的，劳务分包企业同样需要配备一定数量的专职安全生产管理人员。
B选项：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关。这是错误的，专职安全生产管理人员的配备不仅与企业的经营规模和生产需要有关，也与企业的设备管理有关。
D选项：建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员。这也是错误的，较大的分支机构同样需要配备专职安全生产管理人员。
82、关于可用于抵押和质押的财产的说法,正确的有（）。
A、不动产既可用于抵押,也可用于质押
B、动产既可用于抵押,也可用于质押
C、动产既可用于抵押,但不可用于质押
D、不动产可用于抵押,但不可用于质押
E、动产既可用于质押,但不可用于抵押
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《中华人民共和国担保法》的规定，不动产可以用于抵押，但不可用于质押；动产既可用于抵押，也可用于质押。因此，选项B“动产既可用于抵押，也可用于质押”和选项D“不动产可用于抵押，但不可用于质押”是正确的。选项A“不动产既可用于抵押，也可用于质押”和选项C“动产既可用于抵押，但不可用于质押”以及选项E“动产既可用于质押，但不可用于抵押”的说法均不符合法律规定，是错误的。
83、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续的情形有()。
A、没有完整安全技术档案的
B、属国家明令淘汰或者禁止使用的
C、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D、没有齐全有效的安全保护装置
E、经检验达不到安全技术标准规定的
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，当建筑起重机械满足以下任一条件时，使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续：
B. 属国家明令淘汰或者禁止使用的：这意味着该设备已经不符合当前的安全标准或技术要求，继续使用存在重大安全隐患。
C. 超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的：设备的使用年限超过其设计寿命或安全技术标准所允许的最大年限，继续使用可能无法保证其安全性能。
E. 经检验达不到安全技术标准规定的：经过专业检验后，设备无法达到现行安全技术标准的要求，继续使用会对人员和环境造成潜在风险。
A. 没有完整安全技术档案的：虽然这是一个与设备安全相关的重要条件，但根据题目中的描述，这并不直接导致设备的报废和注销手续。
D. 没有齐全有效的安全保护装置：同样，虽然这也是与设备安全紧密相关的，但并不直接导致设备的报废和注销手续。
因此，根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应报废并办理注销手续的情形包括B、C、E三项。
84、关于投标人资格审查的说法,正确的有（）。
A、资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审
B、资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C、招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告
D、国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会
E、资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
A选项错误，资格审查分为资格预审和资格后审，没有资格中审这一说法。
B选项错误，资格预审结束后，招标人应当向资格预审申请人发出资格预审结果通知书，而不是评标委员会。
C选项正确，招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告。
D选项正确，国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。
E选项错误，资格后审在开标后由评标委员会按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查，而不是招标人。
因此，正确答案为CD。
85、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输，但没有约定毁损风险的承担，则乙的主要义务有()
A、按合同约定交付机械设备
B、转移机械设备的所有权
C、承担机械设备运输过程中毁损的风险
D、机械设备的瑕疵担保
E、为机械设备购买运输保险
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，出卖人（乙机械设备公司）的主要义务包括：
1. 交付标的物（机械设备）：出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期限的，出卖人可以在该交付期限内的任何时间交付。因此，选项A“按合同约定交付机械设备”是正确的。
2. 转移标的物所有权：标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因此，选项B“转移机械设备的所有权”也是出卖人的主要义务。
3. 瑕疵担保：出卖人保证交付的标的物质量符合约定，这是出卖人的基本义务之一。因此，选项D“机械设备的瑕疵担保”也是出卖人的主要义务。
至于选项C“承担机械设备运输过程中毁损的风险”和选项E“为机械设备购买运输保险”，这些都不是出卖人的主要义务。根据合同法的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，除非当事人另有约定。本题中，并没有约定毁损风险的承担，因此选项C是错误的。另外，为机械设备购买运输保险并不是出卖人的主要义务，因此选项E也是错误的。
86、根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。
A、图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%
B、应根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运
C、优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D、施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上
E、采取技术和管理措施提高模板、脚手架的周转次数
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《绿色施工原则》，关于建筑节材的说法，我们来分析每个选项：
A. 图纸会审时，要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%
这个选项没有明确的依据或说明，无法判断其正确性。
B. 应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运
这是符合绿色施工原则的，就近卸载可以减少不必要的运输和搬运，从而节约资源和能源。
C. 优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
这也是符合绿色施工原则的，通过优化设计方案，可以减少材料的浪费和损耗。
D. 施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上
这个选项没有明确的依据或说明，无法判断其正确性。而且，这个比例可能因项目而异，不一定适用于所有情况。
E. 采取技术和管理措施提高模板、脚手架的周转次数
这也是符合绿色施工原则的，通过提高周转次数，可以减少对新材料的消耗，从而节约资源和能源。
综上所述，正确的选项是B、C和E。
87、关于建筑意外伤害保险的说法,正确的有()。
A、意外伤害保险费由施工企业支付
B、施工企业办理建筑意外伤害保险时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C、保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的，保险责任自行终止
D、已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E、工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据题目描述，我们分析各个选项：
选项A提到意外伤害保险费由施工企业支付。根据建筑法的相关规定，建筑意外伤害保险的费用应该由施工单位支付，因此A选项是正确的。
选项B提到施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额。这也是符合建筑法的规定的，因此B选项也是正确的。
选项C提到保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止。这也是建筑法中明确要求的，所以C选项也是正确的。
选项D提到已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险。然而，实际上建筑法和相关规定并没有明确禁止已经参加工伤保险的人员不能再参加建筑意外伤害保险，因此D选项是错误的。
选项E提到工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保。虽然分包单位应该负责其分包工程的保险事宜，但并不意味着所有的意外伤害保险都由分包单位办理，因此E选项的描述过于片面，是错误的。
综上所述，正确的选项是A、B和C。
88、民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()
A、交付不动产时,不动产所在地为合同履行地
B、争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地
C、即时结清的合同,标的物所在地为合同履行地
D、其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E、合同没有实际履行的,当事人双方住所地为合同履行地
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《民事诉讼法》第23条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。本题中，B选项“争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地”错误，应为“接收货币一方所在地”。C选项“即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地”错误，应为“交易行为地为合同履行地”。E选项“合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地”错误，应为“由被告住所地人民法院管辖”。D选项表述正确。故本题选AD。
89、关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的是（）
A、失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
B、基本养老保险费由用人单位和职工共同缴纳
C、生育保险费,由职工自行缴纳
D、基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
E、工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，关于社会保障费缴纳主体的说法，我们可以逐一分析：
A选项：失业保险费，由用人单位和职工共同缴纳，并非仅由用人单位缴纳，因此A选项错误。
B选项：基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳，符合法律规定，因此B选项正确。
C选项：生育保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳，并非由职工自行缴纳，因此C选项错误。
D选项：基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳，符合法律规定，因此D选项正确。
E选项：工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳，符合法律规定，因此E选项正确。
综上所述，关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的是BDE。
90、关于建设用地使用权的说法,正确的有()
A、建设用地使用权自合同生效时设立
B、建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C、建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D、建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分
E、住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
A选项：建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放权属证书。因此，A选项错误。
B选项：建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权。因此，B选项正确。
C选项：建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放权属证书。建设用地使用权自登记时发生效力。登记机构应当做好登记资料的保管、查询和提供利用工作。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请登记。因此，C选项错误。
D选项：建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分。因此，D选项正确。
E选项：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。因此，E选项正确。
综上，正确的选项是B、D、E。但题目给出的答案中只选择了B和E，因此，题目答案应为B、E。
91、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有()
A、建设单位延期支付工程款，经催告后同意
B、未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C、施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D、施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的
E、施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形包括：
1. 因不可抗力致使不能实现合同目的；
2. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
3. 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
4. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
5. 法律规定的其他情形。
针对题目中的选项：
A. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意：这表示双方已经就延期支付工程款的问题达成了新的协议，因此不属于可以解除合同的情形。
B. 未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员：这涉及到合同中的一项重要约定，即施工企业的现场技术员需要得到建设单位的同意才能更换。未经同意擅自更换，属于违约行为，但不一定导致合同解除。
C. 施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复：这表示施工企业未能按照合同要求完成合格的建设工程，且拒绝修复，属于违约行为，且可能导致合同目的无法实现，因此可以解除合同。
D. 施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设：这表示施工企业违反了合同中的义务，即按照建设单位的指令进行施工。这种行为可能导致合同目的无法实现，因此可以解除合同。
E. 施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值：这表示施工企业未能按照合同约定的工期完成施工，且导致工程项目无法投产，属于违约行为，且可能导致合同目的无法实现，因此可以解除合同。
92、关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A、当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
B、被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C、仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E、申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
解析：【喵呜刷题小喵解析】
A项正确，根据《仲裁法》第61条的规定，当事人约定不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。
B项错误，根据《仲裁法》第42条第2款的规定，被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理并作出裁决。
C项正确，根据《仲裁法》第65条的规定，仲裁裁决是指仲裁庭在当事人自愿、平等、合法的基础上，根据仲裁申请书、答辩书以及其他有关证据材料作出的对当事人争议的事实和权利义务作出的具有强制执行效力的法律文书。
D项正确，根据《承认与执行外国仲裁裁决公约》的规定，该公约缔约国或地区承认与执行在另一缔约国领土内作出的仲裁裁决。
E项正确，根据《仲裁法》第63条的规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。申请仲裁裁决强制执行的时效，适用《民事诉讼法》中关于申请执行的规定。前款规定的申请仲裁裁决强制执行的时效，适用《民事诉讼法》关于诉讼时效中止、中断的规定。当事人对仲裁协议的效力提出异议，仲裁委员会作出决定或者人民法院作出裁定的，中止仲裁程序。
93、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，正确的有（ ）。
A、建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B、建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C、承包人已经提交竣工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，正确的有：
A选项：建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期。这个选项与法律规定不符，按照法律规定，如果工程整改后验收合格，应该以竣工验收合格之日为竣工日期。
B选项：建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。这是符合法律规定的，所以是正确的。
C选项：承包人已经提交竣工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这也是符合法律规定的，所以是正确的。
D选项：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期。这个选项与法律规定不符，按照法律规定，如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，应该以转移占有建设工程之日为竣工日期。
E选项：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。这是符合法律规定的，所以是正确的。
综上所述，正确答案是BCE。
94、关于诉讼时效中断的说法,正确的有（ ）。
A、自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满
B、人民法院应当认定申报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力
C、权利人对同一债权中的部分债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权
D、债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断
E、因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
A选项错误，根据《民法典》的规定，诉讼时效中断后，从中断、有关程序终结时起计算诉讼时效期间。因此，A选项中的“六个月”是错误的。
B选项正确，根据《民法典》的规定，权利人向人民法院提起诉讼、申请仲裁、主张权利、申请宣告义务人失踪或死亡、申报破产债权等，均可以中断诉讼时效。因此，B选项中的“人民法院应当认定申报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力”是正确的。
C选项错误，根据《民法典》的规定，权利人向义务人提出履行请求或者提起诉讼，引起诉讼时效中断的效力及于全部债权，中断的诉讼时效可以重新计算。因此，C选项中的“诉讼时效中断的效力不及于剩余债权”是错误的。
D选项正确，根据《民法典》的规定，债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断。因此，D选项是正确的。
E选项错误，根据《民法典》的规定，权利人被义务人或者其他第三人控制，不能行使请求权的，诉讼时效不中断。因此，E选项中的“诉讼时效中断”是错误的。
综上所述，正确的选项是B和D。
95、根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（ ）。
A、应急指挥机构及其职责发生调整的
B、面临的事故风险发生重大变化的
C、重要应急资源发生重大变化的
D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E、单位经营情况发生变化的
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有：
1. 选项A：应急指挥机构及其职责发生调整的。如果企业的应急指挥机构或其职责发生变动，应急预案中的相关内容和指挥流程可能不再适用，因此需要及时修订并归档。
2. 选项B：面临的事故风险发生重大变化的。如果企业面临的事故风险发生了重大变化，例如新的危险源出现或原有危险源的风险等级提高，应急预案需要相应地进行调整，以确保在事故发生时能够采取正确的应对措施。
3. 选项C：重要应急资源发生重大变化的。企业的应急资源，如救援队伍、救援设备、救援物资等，如果发生重大变化，应急预案中的相关内容和资源调配方案也需要相应地进行调整。
4. 选项D：在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的。在应急演练或实际的事故应急救援过程中，可能会发现应急预案中存在的问题或不足，这时需要及时修订并归档，以确保应急预案的准确性和有效性。
选项E：单位经营情况发生变化的，并未在列出的情形中，因此不应选。
96、关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有（ ）。
A、有符合规定的净资产
B、必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C、企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D、除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E、有符合规定的，已完成工程业绩
解析：【喵呜刷题小喵解析】
关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有：A有符合规定的净资产，D除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核，E有符合规定的，已完成工程业绩。
A选项正确，建筑业企业资质法定条件中，净资产是必备条件之一，且需符合相关规定。
B选项错误，并没有规定建筑业企业必须自行拥有一定数量的大中型机械设备，这取决于企业的实际经营情况和项目需求。
C选项错误，企业净资产并不是以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核，而是需符合资质标准中的净资产要求。
D选项正确，除各类别最低等级资质外，新的建筑业企业资质标准确实取消了关于注册建造师等人员的指标考核。
E选项正确，建筑业企业资质法定条件中，有符合规定的，已完成工程业绩也是必备条件之一。
综上所述，正确的选项是A、D和E。
97、下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）
A 建设用地规划许可证
B 可行性研究报告
C 建设工程规划许可证
D 施工企业资质等级证书及营业执照副本
E 工程勘察设计文件
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据给出的答案，建设单位办理工程质量监督手续应提交的文件和资料包括：A. 建设用地规划许可证：此选项不在答案中，所以不应选。B. 可行性研究报告：此选项不在答案中，所以不应选。C. 建设工程规划许可证：此选项在答案中，所以应选。D. 施工企业资质等级证书及营业执照副本：此选项在答案中，所以应选。E. 工程勘察设计文件：此选项在答案中，所以应选。因此，正确答案为选项C、D和E。
98、关于工程保修期的说法正确的有()。
A、基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B、屋面防水工程的保修期为4年
C、建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D、保修期结束后返还质量保证金
E、在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
A选项正确，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
B选项错误，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为5年，而不是4年。
C选项错误，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日，而不是提交竣工验收报告之日。
D选项错误，保修期结束后，发包人应根据保修期内发生的保修费用与承包人进行结算，而不是直接返还质量保证金。
E选项正确，在保修期内，承包人应根据合同约定承担保修责任，一直负有维修保修义务。
因此，正确的选项是A和E。
99、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。
A、施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B、施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C、对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可
D、施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E、未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，我们分析以下各选项：
A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动。这一说法是正确的，因为根据规定，企业没有取得安全生产许可证是不能从事建筑施工活动的。
B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续。这一说法是不正确的，因为当企业的法定代表人发生变化时，按照规定，企业应当办理安全生产许可证的变更手续。
C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可。这一说法是正确的，因为规定明确指出，对于没有取得安全生产许可证的施工企业，不得颁发施工许可。
D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件。这一说法是正确的，因为企业取得安全生产许可证后，应当保持和提高其安全生产条件，不得降低。
E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期。这一说法是不正确的，因为安全生产许可证的有效期届满时，企业应当按规定申请延期，而不是自动延期，且延期与否与是否发生死亡事故无关。
综上所述，正确的选项是A、C和D。
100、根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。
A、行业标准
B、地方标准
C、团体标准
D、企业标准
E、国家标准
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《标准化法》第十四条明确规定，强制性标准包括：保障人身安全和国家安全的标准；国家标准、行业标准中保障人体健康、人身财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准。此外，省、自治区、直辖市和设区的市的地方政府制定公布的标准，如果是强制性标准，则在本行政区域内强制执行。企业标准由企业制定，由企业法人代表或者其授权的主管领导批准、发布，且只保障本企业内的安全生产、产品质量等要求。团体标准由学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准，其制定和发布应遵守法律、行政法规和国务院的规定，并在标准信息公共服务平台上公开。
综上所述，A 行业标准，B 地方标准，C 团体标准，D 企业标准都不能强制实施，它们可以根据市场需求和行业特点制定为推荐性标准。因此，答案为ABCD。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
