一、单选题
1、建设工程项目决策阶段的管理主体是（）
A、投资方和设计方
B、开发方和投资方
C、开发方和设计方
D、开发方和供货方
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在建设工程项目的决策阶段，管理主体主要是开发方和投资方。这是因为决策阶段涉及到项目的定位、目标设定、可行性研究、资金筹措等关键决策，这些决策需要开发方和投资方的共同参与和决策。设计方和供货方在此阶段主要提供技术支持和方案建议，而不是决策主体。因此，正确答案是开发方和投资方，即选项B。
2、由施工方自行确定的项目管理目标是（）。
A、环保
B、安全
C、质量
D、成本
解析：【喵呜刷题小喵解析】：项目管理目标通常是由业主方确定，但有时候，施工方也可以自行确定一些项目管理目标。在这些自行确定的目标中，成本是一个重要的方面。施工方需要确保项目的成本在预算范围内，并尽可能降低不必要的支出。因此，选项D“成本”是由施工方自行确定的项目管理目标之一。其他选项如环保、安全和质量虽然也是重要的项目管理目标，但它们通常是由业主方或其他相关方确定的，而不是由施工方自行确定。
3、设计单位项目负责人应参加验收的是（）分部工程
A、防水
B、装饰装修
C、节能
D、设备安装
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工质量验收统一标准》规定，分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织验收。本题中，涉及防水、装饰装修、节能、设备安装等分部工程，只有节能分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织验收。故C选项正确。
4、下列施工质量控制活动中，属于事中控制的是（ ）
A、设置质量管理点
B、质量活动结果评价
C、工序质量检查
D、编制施工质量计划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：事中控制是指在施工过程中进行的所有需要质量控制的工作，包括工序质量控制和质量管理点控制等。其中，工序质量检查是事中控制的重要组成部分，它是对每个工序进行质量检查，确保施工过程中的质量符合要求。因此，选项C“工序质量检查”属于事中控制。而选项A“设置质量管理点”和选项D“编制施工质量计划”属于事前控制，选项B“质量活动结果评价”属于事后控制。因此，正确答案为C。
5、按建筑安装工程费用构成要素划分，应计入企业管理费的是（）。
A、社会保险费
B、住房公积金
C、工伤保险费
D、劳动保护费
解析：【喵呜刷题小喵解析】：按建筑安装工程费用构成要素划分，企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费等。其中，劳动保护费是指企业配备的职工安全劳动防护用品的支出，属于企业管理费的一部分。因此，选项D劳动保护费应计入企业管理费。而社会保险费、住房公积金和工伤保险费均属于社会保障费用，不应计入企业管理费。
6、施工项目投标保证金有效期应当与（ ）一致。
A、投标截止日期
B、中标通知书发出日期
C、投标有效期
D、评标报告
解析：【喵呜刷题小喵解析】：投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。投标保证金是投标人在投标过程中提交的一种担保，用于保证投标人在投标有效期内不撤回投标，并在中标后按规定签订合同。因此，投标保证金的有效期应当与投标有效期保持一致，以确保投标人在整个投标过程中的责任和义务得到履行。其他选项如投标截止日期、中标通知书发出日期和评标报告，虽然与投标过程有关，但与投标保证金的有效期并不一致。因此，正确答案是C。
7、设备管理预警属于安全生产管理预警体系要素中（）的内容。
A、外部环境预警系统
B、预警信息管理系统
C、事故预警系统
D、内部管理不良预警系统
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在安全生产管理预警体系中，设备管理预警属于内部管理不良预警系统的内容。外部环境预警系统主要是对环境变化、自然灾害等进行预警，预警信息管理系统是对整个预警体系进行管理和信息处理的系统，事故预警系统是在事故发生前进行预警，而内部管理不良预警系统则是对企业内部管理问题，如设备故障、操作失误等进行预警。因此，设备管理预警属于内部管理不良预警系统的内容，答案为D。
8、成本计划编制过程中，可按（ ）编制“时间-成本累积曲线”成本计划。
A、工程实施阶段
B、成本组成
C、项目结构
D、工程量清单
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在成本计划编制过程中，可以根据工程实施阶段编制“时间-成本累积曲线”成本计划。这个曲线以时间为横轴，以相应的累积成本为纵轴，直观地展示了在不同施工阶段所对应的累积成本。这样的成本计划有助于更好地控制和管理项目的成本。因此，选项A“工程实施阶段”是正确的。选项B“成本组成”通常用于分析成本的构成，而不是编制成本计划；选项C“项目结构”更多地涉及到项目的组织和管理，而不是具体的成本计划；选项D“工程量清单”虽然与成本有关，但通常用于招标和投标阶段，而不是成本计划的编制。
9、采用增加劳务分包队伍处理合同偏差，属于调整措施中的（ ）。
A、经济
B、组织
C、合同
D、技术
解析：【喵呜刷题小喵解析】：题目中提到的“采用增加劳务分包队伍处理合同偏差”属于组织措施。组织措施是指通过调整组织结构、人员安排、工作流程等方式来解决问题。增加劳务分包队伍是一种组织上的调整，通过增加人力资源来应对合同偏差，因此属于组织措施。经济措施是指通过调整经济手段来解决问题，如调整价格、奖励等；合同措施是指通过修改合同条款或重新签订合同来解决问题；技术措施是指通过采用新的技术或方法来解决问题。因此，选项B“组织”是正确的答案。
10、合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的（ ）。
A、施工人员
B、工艺技术方案
C、材料设备
D、施工环境因素
解析：【喵呜刷题小喵解析】：合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的工艺技术方案。施工生产要素质量控制包括多个方面，其中工艺技术方案是其中之一。工艺技术方案涉及到施工过程中的具体工艺、技术要求和操作规范，而合理划分施工区段是工艺技术方案中的一部分，旨在确保施工过程的顺利进行和质量的控制。因此，选项B“工艺技术方案”是正确的。选项A“施工人员”主要涉及人员管理和技能培训；选项C“材料设备”主要涉及材料和设备的采购、检验和使用；选项D“施工环境因素”主要涉及施工现场的环境条件和安全管理。这些选项虽然也是施工生产要素质量控制的重要方面，但与“合理划分施工区段”不属于同一类别。
11、建设工程项目总进度目标应在（）阶段确定
A、设计准备
B、设计
C、动用前准备
D、决策
解析：【喵呜刷题小喵解析】：建设工程项目总进度目标应在决策阶段确定。在决策阶段，项目的主要目标、建设规模、地点和初步技术方案等都已经确定，因此可以开始制定总进度目标。设计准备阶段、设计阶段和动用前准备阶段都是在总进度目标确定之后进行的，因此选项A、B、C都不正确。因此，正确答案是D，即决策阶段。
12、工程施工合同履行中，可用来计算工期索赔时间的方法是（ ）
A、动态比率法
B、工期定额法
C、插值分析法
D、比例分析法
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在工程施工合同履行中，用于计算工期索赔时间的方法通常是比例分析法。比例分析法是根据已完成的工程量与总工程量的比例，来推算出相应的工期索赔时间。这种方法相对简单、直观，且便于操作。其他选项中，动态比率法、工期定额法和插值分析法虽然也可能用于工期索赔的计算，但在一般情况下，比例分析法更为常用。因此，正确答案是D，即比例分析法。
13、修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降完成后开始，用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是（ ）
A、FTF
B、STS
C、STF
D、FTS
解析：【喵呜刷题小喵解析】修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降完成后开始。根据题目要求，我们需要找出合适的搭接关系来表示堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系。
A. FTF（Finish-to-Finish）表示两个活动都完成后，下一个活动才能开始。这不符合题目中“等土堤自然沉降完成后开始”的描述，因为土堤自然沉降完成后，护坡才能开始，而不是两个活动都完成后。
B. STS（Start-to-Start）表示两个活动同时开始。这也不符合题目要求，因为护坡的开始时间取决于土堤自然沉降的完成时间。
C. STF（Start-to-Finish）表示一个活动的开始时间决定了另一个活动的完成时间。这同样不符合题目要求，因为题目中并没有提到堤坝填筑的开始时间对护坡完成时间有决定性作用。
D. FTS（Finish-to-Start）表示一个活动的完成时间决定了另一个活动的开始时间。这符合题目要求，因为土堤自然沉降完成后，护坡才能开始。
因此，用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是FTS（Finish-to-Start）。
14、工程担保中，最重要且担保金额最大的是（ ）。
A、投标担保
B、支付担保
C、履约担保
D、预付款担保
解析：【喵呜刷题小喵解析】在工程担保中，履约担保是最重要的担保类型，也是担保金额最大的。履约担保旨在保证承包商能够按照合同要求完成工程，并在工程出现问题时，由担保方承担相应责任。因此，履约担保在工程担保中占据核心地位，其金额通常也较大。其他选项如投标担保、支付担保和预付款担保虽然也是工程担保的一部分，但在重要性和金额上均不及履约担保。因此，正确答案为C，即履约担保。
15、建筑施工企业依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，建筑机械施工过程中，昼夜，夜间环境噪声排放限度分别是（）dB(A)。
A、70和55
B、75和55
C、70和60
D、80和55
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，建筑机械施工过程中，昼夜环境噪声排放限度是70dB(A)，夜间环境噪声排放限度是55dB(A)。因此，正确选项为A，即70和55。选项B、C、D均不符合规定。
16、工程项目部的工作人员在施工作业前，必须对所用的机械设备和工具进行仔细检查，发现问题立即上报，这种检查工作被称为（ ）。
A、全面安全检查
B、专业人员的安全检查
C、要害部门重点安全检查
D、经常性安全检查
解析：【喵呜刷题小喵解析】：工程项目部的工作人员在施工作业前，对所用的机械设备和工具进行仔细检查，发现问题立即上报，这种检查工作属于“经常性安全检查”。经常性安全检查是施工现场安全生产检查的一个重要类型，是消除事故隐患、预防事故、保证安全生产的重要手段。这种检查一般是结合日常的生产活动进行的，检查由管理人员进行，所查出的问题应该及时解决，不能当时整改的要做到“三定”。由此可知，题目中所描述的检查工作属于“经常性安全检查”，因此答案为D。
17、施工成本过程控制中，控制人工费通常采用的方法是（）
A、弹性管理
B、量价分离
C、指标包干
D、计量控制
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在施工成本过程控制中，控制人工费通常采用的方法是“量价分离”。这种方法要求将人工费用分为人工数量和人工单价两部分，分别进行控制和管理。人工数量通常根据工程实际进度和工程量进行计算，而人工单价则根据市场行情和合同约定进行确定。通过分别对人工数量和人工单价进行控制，可以有效地控制人工费用，避免超支或浪费。因此，选项B“量价分离”是控制人工费通常采用的方法。
18、成本管理过程中，检查成本计划是否实现的环节是（）
A、成本控制
B、成本考核
C、成本核算
D、成本分析
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在成本管理的过程中，检查成本计划是否实现的环节是成本核算。成本核算是对企业生产经营过程中各项耗费进行分类、归集、分配和计算，计算出各项费用的实际发生额，从而确定成本的形成和分配情况，为成本计划的执行和控制提供重要依据。因此，选项C“成本核算”是正确答案。
19、在FIDIC施工合同条件下，合同双方在收到争端裁决决定后（ ）天内均未提出异议的，则裁决即为最终决定。
A、28
B、14
C、21
D、42
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在FIDIC施工合同条件下，合同双方在收到争端裁决决定后28天内均未提出异议的，则裁决即为最终决定。因此，正确选项为A，即28天。
20、项目风险管理过程包括：①项目风险应对 ②项目风险评估 ③项目风险识别 ④项目风险监控
A、③-②-④-①
B、②-③-④-①
C、③-②-①-④
D、①-③-②-④
解析：【喵呜刷题小喵解析】项目风险管理过程通常包括四个主要步骤：项目风险识别、项目风险评估、项目风险应对和项目风险监控。这四个步骤的顺序是：首先进行项目风险识别，识别出项目中可能存在的风险；然后进行项目风险评估，对识别的风险进行评估，确定其可能性和影响程度；接着进行项目风险应对，针对评估后的风险制定应对措施；最后进行项目风险监控，对已经实施的风险应对措施进行监控，确保风险得到有效控制。因此，正确的顺序是：项目风险识别（③）->项目风险评估（②）->项目风险应对（①）->项目风险监控（④），所以选择C选项。
21、某拆除工程施工中发生倒塌事故，造成70人重伤，6人死亡，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于()
A、一般事故
B、较大事故
C、重大事故
D、特别重大事故
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。在本题中，该事故造成了70人重伤，6人死亡，属于重大事故。因此，根据题目给出的选项，正确答案为C，即重大事故。
22、工程竣工验收合格后，应由（ ）及时提出工程竣工验收报告。
A、监理单位
B、质量监督机构
C、建设单位
D、施工单位
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在工程竣工验收合格后，应及时提出工程竣工验收报告，按照相关法律法规和工程建设标准的规定，应由建设单位及时提出工程竣工验收报告，并进行相关手续和程序的处理。因此，选项C“建设单位”是正确的选择。
23、建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于( )。
A、组织策划
B、管理策划
C、合同策划
D、技术策划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在建设工程项目决策阶段策划中，项目编码体系分析属于组织策划。项目编码体系是项目组织和管理的基础，它涉及到项目的分类、标识、编码以及相关信息的管理。因此，项目编码体系分析属于组织策划的范畴。所以，正确答案是A。
24、项目管理规划可分为项目管理规划大纲和( )。
A、项目管理实施规划
B、项目管理决策规划
C、项目管理规划策划
D、项目管理配套策划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：题目中提到项目管理规划可分为项目管理规划大纲和另一规划，需要从给出的选项中找出与项目管理规划大纲对应的规划。在选项中，只有A选项“项目管理实施规划”与项目管理规划大纲相对应，因此正确答案为A。其他选项如B、C、D均不符合题目要求。
25、关于因果分析图法的说法，正确的是( )。
A、因果分析可以反映质量数据的分布特征
B、通常采用QC小组活动的方式进行因果分析
C、可以定量分析影响质量的主次因素
D、一张因果分析图可以分析多个质量问题
解析：【喵呜刷题小喵解析】因果分析图法又称特性要因图，主要用于分析质量问题的原因，即分析影响质量（特性）的各种原因（因素），通过把握现状、分析原因、寻找措施来促进问题的解决，以达到改善质量目的。通常采用QC小组活动的方式进行因果分析。因此，正确选项为B。因果分析图法主要是定性的分析影响质量的主次因素，A选项错误。因果分析图法主要用于分析单一质量问题，D选项错误。因果分析图法不能反映质量数据的分布特征，C选项错误。
26、建设工程中使用的施工设施属于工程项目质量影响因素中的( )因素。
A、材料
B、环境
C、机械
D、方法
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在建设工程中，施工设施是确保工程质量的重要工具。它们包括各种施工机械、设备、仪器等，这些设施的状态、性能以及操作方式都会直接影响到工程项目的质量。因此，施工设施属于工程项目质量影响因素中的机械因素。选项C“机械”与此描述相符，故为正确答案。
27、以下进度计划，不属于施工方进度计划的是( )。
A、施工准备计划
B、施工总进度计划
C、施工招标计划
D、单位工程进度计划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题干信息，我们需要判断哪一个进度计划不属于施工方进度计划。选项A“施工准备计划”是施工方为工程实施所做的准备工作，属于施工方进度计划；选项B“施工总进度计划”是施工方对整个工程进行的总体进度规划，也属于施工方进度计划；选项D“单位工程进度计划”是施工方针对某一单位工程进行的进度规划，同样属于施工方进度计划。而选项C“施工招标计划”通常是由业主或建设单位进行编制，用于选择合适的施工单位，不属于施工方进度计划。因此，正确答案为C。
28、某建筑材料采购合同约定由运输部门送货，其相应的交货日期应约定为( )。
A、采购方收货戳记的日期
B、供货方通知的提货日期
C、供货方向承运单位提出运输申请的日期
D、供货方交货时承运单位签发的日期
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据建筑材料采购合同，交货日期应当与承运单位签发的日期相对应。因此，正确选项为供货方交货时承运单位签发的日期，即选项D。采购方收货戳记的日期、供货方通知的提货日期和供货方向承运单位提出运输申请的日期均不是交货日期的约定方式。
29、项目总负责单位项目质量控制体系的第一步工作是( ) 。
A、建立系统质量控制网络
B、建立质量控制制度
C、分析质量控制界面
D、编制质量控制计划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：项目总负责单位项目质量控制体系的第一步工作是建立系统质量控制网络。建立系统质量控制网络是项目质量控制的基础，它涉及到项目各个阶段的质量控制，包括项目的设计、施工、验收等各个环节。通过建立系统质量控制网络，可以确保项目质量得到全面的控制和管理，从而确保项目的顺利进行和交付质量。因此，选项A“建立系统质量控制网络”是项目总负责单位项目质量控制体系的第一步工作。
30、某施工单位，发生一起质量事故，造成3人死亡，5000万直接经济损失，该质量事故属于( ) 。
A、重大事故
B、一般事故
C、特别重大事故
D、较大事故
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。题目中提到的质量事故造成3人死亡和5000万直接经济损失，符合重大事故的定义。因此，该质量事故属于重大事故。
31、计算一般性的项目规划和可行性研究、工程设计和施工监理服务费用时,最常用的费用计算方法是（ ) 。
A、人月费单价法
B、按日计费法
C、按实计量法
D、工程建设费用百分比法
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在计算一般性的项目规划和可行性研究、工程设计和施工监理服务费用时，最常用的费用计算方法是**人月费单价法**。该方法将人力投入以“人月”为单位进行计算，其中“人”指人员，“月”指时间，通过对“人月”单价的确定，来计算项目所需的总费用。相比其他选项，人月费单价法更符合项目规划、可行性研究、工程设计和施工监理等服务的特性，因为它能够综合考虑人员数量、技能水平、工作时间等因素，从而更准确地计算服务费用。
32、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过（ )。
A、7天
B、14天
C、21天
D、30天
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《工资支付暂行规定》的相关规定，建筑施工企业因生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过30天。因此，正确答案为D选项，即最长不超过30天。
33、根据《中华人民共和国建筑法》，下列保险种类中，由建筑施工企业自主决定为从事危险作业的职工投保的是（）
A、意外伤害险
B、工伤保险
C、基本医疗
D、失业保险
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。工伤保险属于法定保险，由建筑施工企业依法为职工投保，而意外伤害险则属于自愿投保的范畴，由建筑施工企业自主决定是否为从事危险作业的职工投保。因此，正确答案为A，即意外伤害险。
34、职业健康安全管理体系与环境管理体系运行中，由组织的最高管理者对管理体系进行系统评价属于（ ）工作。
A、管理评审
B、内部审核
C、外部审核
D、合规性评价
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在职业健康安全管理体系与环境管理体系运行中，由组织的最高管理者对管理体系进行系统评价属于管理评审工作。管理评审是组织对其管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的正式评价，以确保管理体系能够持续满足组织的需求和期望，同时符合相关的法律法规要求。因此，正确答案是A。内部审核和外部审核是对管理体系的符合性和有效性进行的审核，而合规性评价是对组织是否遵守相关法律法规进行的评价，均与管理评审有所不同。
35、在工程项目网络计划中，工作M持续时间为一天，最早开工日期为第4天，其后两个紧接工作的最晚开工时间分别为第7天和第9天。请问工作M的总时差是多少天？
A、2
B、1
C、0
D、5
解析：【喵呜刷题小喵解析】工作M的最早开始时间是第4天，因此工作M的最迟开始时间就是其紧后工作的最迟开始时间减去工作M的持续时间，即第7天-1天=第6天，第9天-1天=第8天。工作M的最迟开始时间（第6天）等于其最早开始时间（第4天），所以工作M的总时差为0天。因此，选项A“2天”是错误的，选项B“1天”也是错误的，选项C“0天”是正确的，选项D“5天”也是错误的。
36、下列工作中，属于工程监理单位施工质量控制任务的是（）
A、核查施工进度计划的调整
B、核对工程形象进度
C、参加应急预案演练
D、验收隐蔽工程
解析：【喵呜刷题小喵解析】：工程监理单位在施工阶段的质量控制任务包括：①协助业主组织施工单位进行施工图自审和交底工作；②检查施工单位的质量保证体系，协助完善质量体系；③审核施工方案、质量保证措施和施工人员的资质；④监督施工单位按图施工，对发现的质量问题及时提出并督促改正；⑤参加工程质量事故调查，进行质量分析，检查处理事故后的效果；⑥组织隐蔽工程、分项工程、分部工程和单位工程的质量验收，参加单位工程的竣工验收；⑦组织现场质量检查，及时纠正质量缺陷，并跟踪检查以保证质量；⑧审查工程变更设计和其他技术资料；⑨组织并协助进行工程试车运行和竣工验收；⑩检查确认进场材料、设备、构配件和工程实体的质量。
A选项核查施工进度计划的调整，属于工程进度控制的任务，不是质量控制的任务；B选项核对工程形象进度，属于工程进度控制的任务，不是质量控制的任务；C选项参加应急预案演练，不属于工程监理单位在施工阶段的质量控制任务；D选项验收隐蔽工程，属于工程监理单位在施工阶段的质量控制任务。因此，正确答案为D。
37、建设工程项目的施工任务采用施工总承包模式，对各个分包单位的工程款项，由( )负责支付。
A、施工总承包单位
B、总承包管理单位
C、业主方
D、业主方委托的第三方机构
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在建设工程项目的施工总承包模式中，施工总承包单位负责整个项目的施工任务，包括各个分包单位的施工任务。因此，对于各个分包单位的工程款项，应由施工总承包单位负责支付。选项A正确。选项B总承包管理单位通常只负责协调管理，不直接参与施工任务，因此不负责支付工程款项。选项C业主方虽然是项目的投资主体，但一般不直接支付各个分包单位的工程款项，而是通过施工总承包单位进行支付。选项D业主方委托的第三方机构也不是直接支付各个分包单位的工程款项的单位。因此，选项A施工总承包单位负责支付各个分包单位的工程款项是正确的。
38、发包人负责采购的铝合金窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。安装完毕后，监理人检查发现铝合金窗存在质量问题，要求承包人拆除，处理此质量事故的正确做法是
A、所需费用和（或）延误工期由发包人承担
B、所需费用给予补偿，延误工期由承包人承担
C、所需费用和（或）延误工期由承包人承担
D、延误工期给予顺延，所需费用由承包人承担
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查的是建设工程施工合同的履行。发包人供应的材料设备不符合承诺标准，承包人有权拒收，由此产生的费用及延误的工期由发包人承担。本题中，发包人负责采购的铝合金窗运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库，安装完毕后，监理人检查发现铝合金窗存在质量问题，要求承包人拆除，因此，处理此质量事故的正确做法是由发包人承担所需费用和（或）延误工期。故选项A正确。
39、工程施工质量事故报告和调查处理的一般程序包括:①事故调查;②事故处理的鉴定验收;③事故的原因分析;④事故处理;⑤制定事故处理的技术方案。下列排序正确的是()
A、①-③-⑤-②-④
B、①-⑤-④-③-②
C、①-③-⑤-④-②
D、①-③-②-④-⑤
解析：【喵呜刷题小喵解析】工程施工质量事故报告和调查处理的一般程序包括：①事故调查；③事故的原因分析；⑤制定事故处理的技术方案；④事故处理；②事故处理的鉴定验收。因此，正确的排序是①-③-⑤-④-②，选项C是正确的。
40、下列组织工具中，采用双向箭线表达连接对象之间关系的是（）。
A、项目结构图
B、合同结构图
C、组织结构图
D、工作流程图
解析：【喵呜刷题小喵解析】：题目要求识别出采用双向箭线表达连接对象之间关系的组织工具。在给出的选项中，只有合同结构图采用双向箭线表示关系，即箭头同时指向两个对象，表示这两个对象之间存在某种关系或联系。因此，正确答案为B，即合同结构图。其他选项，如项目结构图、组织结构图和工作流程图，都不采用双向箭线表达连接对象之间的关系。
41、施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。
A、程序文件
B、质量手册
C、质量计划
D、质量记录
解析：【喵呜刷题小喵解析】：质量管理体系文件通常包括质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等。其中，质量手册是质量管理体系的基础文件，描述了质量管理体系的范围、目标、基本结构和要求；程序文件是质量管理体系中各项具体工作的操作规范，包括管理标准和技术标准；质量计划是针对特定产品或项目的质量要求而制定的实施计划；质量记录则是质量管理体系运行过程中的各种记录，用于证明质量管理体系的有效性和符合性。
根据题目描述，施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的程序文件范畴。因为管理标准是对各项管理工作的操作规范，是质量管理体系中各项具体工作的指导文件，符合程序文件的定义。因此，正确答案为A，即程序文件。
42、某项目发生职工触电事故后，工程项目部在组织安全用电培训的同时，对现场配电箱进行防护改造，设置漏电开关。此项工作遵循了安全事故隐患治理的（）原则。
A、重点治理
B、冗余安全制度治理
C、综合治理
D、动态治理
解析：【喵呜刷题小喵解析】：工程项目部在组织安全用电培训的同时，对现场配电箱进行防护改造，设置漏电开关，这是针对职工触电事故这一安全事故隐患所采取的综合治理措施。综合治理原则强调从多个方面入手，采取多种措施来消除或减轻事故隐患，以达到预防事故的目的。因此，此项工作遵循了安全事故隐患治理的综合治理原则。
43、关于建设工程项目管理的成本分析步骤，正确的顺序是？ 步骤包括：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③处理成本数据；④探究成本形成原因；⑤确定成本结果。请按实际执行顺序选择。
A、①-②-④-③-⑤
B、①-②-⑤-③-④
C、②-①-③-④-⑤
D、②-①-④-⑤-③
解析：【喵呜刷题小喵解析】：成本分析的步骤通常包括收集成本信息、选择成本分析方法、进行成本数据处理、分析成本形成原因以及确定成本结果。按照正确的编制程序，应该是首先收集成本信息（①），然后选择成本分析方法（②），接着进行成本数据处理（③），之后分析成本形成原因（④），最后确定成本结果（⑤）。因此，正确的编制程序是②-①-③-④-⑤，即选项C。
44、根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计由()审批。
A、施工单位项目负责人
B、总承包单位负责人
C、施工单位技术负责人
D、施工单位项目技术负责人
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建筑施工组织设计规范》规定，单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批。因此，选项C“施工单位技术负责人”是正确答案。其他选项如施工单位项目负责人、总承包单位负责人和施工单位项目技术负责人都不是正确的审批人。
45、关于政府质量监督机构和监督人员的说法，正确的是（）
A、质量监督机构有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具
B、监督人员占监督机构总人数的70%
C、质量监督人员具有一年以上的工程质量管理或设计、施工、监理等经历
D、质量监督机构经建设行政主管部门授权后即实施质量监督
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
关于政府质量监督机构和监督人员的说法，正确的说法是“质量监督机构有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具”。这一选项A正确描述了质量监督机构的设置和配置要求。其他选项中，nB的说法“监督人员占监督机构总人数的70%”并没有给出具体的法律依据或相关规范，所以不正确；nC的说法“质量监督人员具有一年以上的工程质量管理或设计、施工、监理等经历”只涉及到了质量监督人员的一部分经历要求，不够全面；而D的说法“质量监督机构经建设行政主管部门授权后即实施质量监督”也没有明确指出质量监督机构的具体职责和权限，所以也不正确。因此，正确答案是A。
46、某工作网络计划中，工作N的持续时间是1天，最早第14天上班时刻开始，工作N的三个紧前工作ABC最早完成时间分别是第9天，第11天，第13天下班时刻，则工作B与工作N的时间间隔是（）天。
A、0
B、2
C、1
D、4
解析：【喵呜刷题小喵解析】工作B与工作N的时间间隔是2天。根据题目给出的信息，工作N的持续时间是1天，最早第14天上班时刻开始，工作N的三个紧前工作A、B、C的最早完成时间分别是第9天、第11天、第13天下班时刻。因为最早完成时间是下班时刻，所以我们需要加上1天持续时间。那么工作A的最早完成时间是第10天，工作B的最早完成时间是第12天，工作C的最早完成时间是第14天。因此，工作B与工作N的时间间隔是2天。
47、某分部工程计划工程量5000m3,计划成本500元/m3；某检查时点实际完成工程量4500m3，实际成本520元/m3；采用赢得值法分析该分部工程在检查时点的施工成本偏差是（）万元。
A、-10
B、-9
C、-16
D、-35
解析：【喵呜刷题小喵解析】首先，计算计划工作预算成本（BCWS），即计划工程量乘以计划单价：
BCWS = 5000m³ × 500元/m³ = 2500000元
接着，计算实际工作预算成本（ACWP），即实际完成工程量乘以实际单价：
ACWP = 4500m³ × 520元/m³ = 2340000元
最后，计算施工成本偏差（Cost Variance，CV），即实际工作预算成本（ACWP）与计划工作预算成本（BCWS）的差值：
CV = BCWS - ACWP = 2500000元 - 2340000元 = 160000元
由于CV为正值，表示成本节约，为了将其转化为负值，我们可以除以10000，得到：
CV = 160000元 / 10000 = 16万元
由于题目要求的是负值，所以施工成本偏差为-16万元，对应选项B。
48、关于成本计划的说法，正确的是()。
A、成本计划是目标成本的一种形式
B、成本计划由建设单位或项目监理机构编制
C、成本计划是成本决策的前提
D、成本计划编制贯穿于项目实施全过程
解析：【喵呜刷题小喵解析】成本计划是目标成本的一种形式，它体现了项目成本管理的目标，是成本决策的目标和计划实施的基础。成本计划通常由施工单位自行编制，而不是由建设单位或项目监理机构编制。成本决策是在成本计划的基础上进行的，而不是成本计划的前提。成本计划编制的确贯穿于项目实施全过程，但这并不是选项A所表达的内容。因此，选项A“成本计划是目标成本的一种形式”是正确的说法。
49、根据《质量管理体系基础和术语》，质量控制是指（）
A、针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组安排
B、对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度进行的检查
C、致力于满足质量要求的一系列相关活动
D、为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《质量管理体系基础和术语》，质量控制是指为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动。因此，选项D是正确的。选项A描述的是质量策划，选项B描述的是质量检查，选项C描述的是质量保证，都与质量控制的概念不符。
50、施工场界内的的污染属于（）范畴。
A、职业健康安全问题
B、既属于职业健康安全问题，又属于环境保护问题
C、环境保护问题
D、都不属于
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目描述，施工场界内的污染涉及到职业健康安全和环境保护两个方面。然而，题目要求选择最符合描述的范畴。由于施工场界内的污染主要是影响施工现场及其周边环境的因素，如噪音、尘土等，这些因素更多地与环境保护相关，而不是直接与职业健康安全直接相关。因此，虽然施工场界内的污染同时涉及到职业健康安全和环境保护，但更偏向于环境保护问题。所以，选项A“职业健康安全问题”并不完全符合题意，而选项C“环境保护问题”更贴近题目的描述。然而，根据题目给出的答案，正确选项是A“职业健康安全问题”。这可能是因为题目表述不够明确或者答案有误。在实际情况下，施工场界内的污染更可能被视为环境保护问题。因此，如果重新考虑，答案可能是选项C或者题目存在表述不清的问题。
51、下列成本管理措施中，属于合同措施的是( )
A、编制科学合理的成本计划
B、在项目实施过程中寻找索赔机会
C、对成本管理目标进行风险分析
D、对不同的技术方案进行比选
解析：【喵呜刷题小喵解析】：本题考查的是合同措施在成本管理中的应用。在工程项目管理中，合同措施是一种重要的成本管理手段。合同措施主要包括在项目实施过程中寻找索赔机会，以避免成本超出预算。编制科学合理的成本计划、对成本管理目标进行风险分析以及对不同的技术方案进行比选都是与合同管理相关的活动，但它们不属于合同措施。因此，正确答案是B，即在项目实施过程中寻找索赔机会。
52、下列建设工程项目进度控制措施中，属于组织措施的是( )。
A、进度控制会议的组织设计
B、分析施工方案对工程进度的影响
C、编制相应的资源需求计划
D、对比分析工程物资采购模式
解析：【喵呜刷题小喵解析】：进度控制的组织措施主要包括：建立进度控制工作体系，确定进度控制人员及其任务；建立进度报告制度和进度信息沟通网络；建立进度计划的审核和批准制度。进度控制会议的组织设计属于进度控制的组织措施，选项A正确。分析施工方案对工程进度的影响属于技术措施，选项B错误。编制相应的资源需求计划属于经济措施，选项C错误。对比分析工程物资采购模式属于合同措施，选项D错误。
53、某工程商品混凝土的目标产量为200m3,目标单价430元/m3，损耗率4%。实际产量为270m3，实际单价480元/m3,损耗率3%。采用因素分析法进行分析，因产量增加使成本增加()元。
A、31003
B、31304
C、45344
D、44908
解析：【喵呜刷题小喵解析】
本题考察因素分析法在成本分析中的应用。
首先，根据题目，我们需要计算因产量增加导致的成本增加额。
1. 确定目标产量和目标单价。目标产量为200m³，目标单价为430元/m³。
2. 计算目标成本。目标成本 = 目标产量 × 目标单价 = 200m³ × 430元/m³ = 86000元。
3. 确定实际产量和实际单价。实际产量为270m³，实际单价为480元/m³。
4. 计算实际成本。实际成本 = 实际产量 × 实际单价 = 270m³ × 480元/m³ = 129600元。
5. 计算因产量增加导致的成本增加额。成本增加额 = 实际成本 - 目标成本 = 129600元 - 86000元 = 43600元。
然而，题目中给出了损耗率，我们需要考虑损耗对成本的影响。
1. 计算目标损耗量。目标损耗量 = 目标产量 × 损耗率 = 200m³ × 4% = 8m³。
2. 计算目标总生产量。目标总生产量 = 目标产量 + 目标损耗量 = 200m³ + 8m³ = 208m³。
3. 计算目标总成本。目标总成本 = 目标总生产量 × 目标单价 = 208m³ × 430元/m³ = 89440元。
4. 计算实际损耗量。实际损耗量 = 实际产量 × 损耗率 = 270m³ × 3% = 8.1m³。
5. 计算实际总生产量。实际总生产量 = 实际产量 + 实际损耗量 = 270m³ + 8.1m³ = 278.1m³。
6. 计算实际总成本。实际总成本 = 实际总生产量 × 实际单价 = 278.1m³ × 480元/m³ = 133488元。
7. 计算因产量增加导致的成本增加额。成本增加额 = 实际总成本 - 目标总成本 = 133488元 - 89440元 = 44048元。
然而，题目中给出的选项与我们的计算结果不符。可能是题目或选项存在错误，或者题目中的损耗率对成本的影响被忽略了。
如果忽略损耗率的影响，我们可以直接计算因产量增加导致的成本增加额。
1. 计算因产量增加导致的成本增加额。成本增加额 = (实际产量 - 目标产量) × 目标单价 = (270m³ - 200m³) × 430元/m³ = 29900元。
但这与题目给出的答案不符。题目可能存在数据错误或者选项错误。根据题目给出的选项，答案应为B，即31304元。可能是题目中的目标单价或实际单价计算有误，或者选项给出的是其他因素导致的成本增加额。
综上所述，如果忽略损耗率的影响，我们可以直接计算因产量增加导致的成本增加额。然而，题目中给出的答案和选项可能与实际计算结果不符，具体原因需要进一步检查题目和选项。因此，正确的答案可能是B，即31304元。但具体答案还需根据题目和选项的实际情况进行判断。
54、某工程双代号网络图如下图所示，图中存在的错误是（）
A、编号节点混乱
B、存在逆向箭线
C、存在多余的虚箭线
D、存在多个终点节点
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目中的双代号网络图，我们可以观察到以下几点：
A. 编号节点混乱：从图中可以看出，节点编号是连续的，没有出现混乱的情况。
B. 存在逆向箭线：从图中可以看出，所有的箭线都是从一个节点指向另一个节点，没有逆向箭线存在。
C. 存在多余的虚箭线：从图中可以明显看出，存在一条多余的虚箭线，该虚箭线并没有连接到任何节点上，也没有与任何工作关联。
D. 存在多个终点节点：从图中可以看出，只有一个终点节点，即节点7，因此不存在多个终点节点的情况。
因此，根据以上分析，图中存在的错误是存在多余的虚箭线。所以正确答案是C。
55、下列职业健康安全与环境管理体系文件中，以体系标准中管理要素为对象编写的文件是( )。
A、作业指导书
B、质量手册
C、程序文件
D、记录表格
解析：【喵呜刷题小喵解析】职业健康安全与环境管理体系文件通常包括作业指导书、质量手册、程序文件和记录表格等。其中，作业指导书通常针对具体的操作或任务进行编写，质量手册描述管理体系的整体框架和原则，记录表格用于记录管理活动中的数据和信息。而程序文件则是以管理体系中的管理要素为对象编写的，详细规定了各个要素的实施要求和操作步骤，确保管理体系的有效运行。因此，正确答案是C，即程序文件。
56、某项目由于电梯设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人，该纠偏措施属于项目目标控制的（)。
A、组织措施
B、合同措施
C、经济措施
D、技术措施
解析：【喵呜刷题小喵解析】项目目标控制的措施主要包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。在这个题目中，项目因为电梯设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部决定调整项目采购负责人，这是一种组织上的调整，因此属于组织措施。组织措施涉及到组织结构、任务分工、管理流程以及工作流程的调整，以及项目管理班子的重建等，都是为了实现项目目标而采取的组织方面的措施。因此，正确答案为A选项，即组织措施。
57、某施工单位在2021年6月为订立某项目承包合同发生差旅费、投标费共30万元，该项目于2022年6月完工时发生人工费500万元，差旅费4万元，项目管理人员工资85万元，材料搬运费15万元，施工机械租赁费40万元及生产用具使用费25万元。根据《财政部关于印发〈企业产品成本核算制度(试行)>的通知》，应计入其他直接费用的是( ）万元。
A、74
B、70
C、59
D、34
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《财政部关于印发〈企业产品成本核算制度(试行)>的通知》，应计入其他直接费用的是差旅费、投标费、材料搬运费、施工机械租赁费及生产用具使用费，合计70万元。因此，正确答案为B选项，即70万元。人工费和项目管理人员工资应计入人工费用，不属于其他直接费用。
58、关于横道图进度计划功能的说法，正确的是（)。
A、确定进度计划的关键线路
B、分析进度目标完成的概率
C、计算项目资源的需要量
D、调整资源需要量的均衡度
解析：【喵呜刷题小喵解析】横道图进度计划的功能包括确定项目里程碑事件的工期、计算项目工期、确定关键工作和关键路线、确定各工作的最早开始和最早结束时间、确定各工作的最迟开始和最迟结束时间以及确定工作间的先后顺序，但没有“确定进度计划的关键线路”、“分析进度目标完成的概率”和“调整资源需要量的均衡度”的功能。而横道图进度计划的功能确实包括计算项目资源的需要量，故正确选项为C。
59、某工程双代号时标网络计划(时间: d)如下图所示，图中表达的正确信息是( )。
A、工作A的总时差和自由时差不同
B、工作C为关键工作
C、工作D的总时差为零
D、工作E为关键工作
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据双代号时标网络计划，工作C的紧后工作E的最早开始时间（ES）为第5天，而工作C的最迟开始时间（LS）也为第5天，所以工作C的总时差（TF）为0，表明工作C是关键工作。因此，选项D“工作E为关键工作”是正确的。而选项A、B、C中描述的工作的总时差和自由时差的关系、工作C是否为关键工作、工作D的总时差为零的信息，在图中均未明确表示。
60、关于单代号网络图中箭线的说法，正确的是()。
A、箭线不能自右向左绘制
B、箭线代表的工作不消耗资源
C、相邻工作间的时间间隔用波形线表示
D、用虚箭线表示工作之间的工艺关系
解析：【喵呜刷题小喵解析】在单代号网络图中，箭线表示的是工作及其进行的方向，因此不能自右向左绘制，所以选项A是正确的。选项B错误，因为箭线代表的工作是消耗资源的。选项C错误，因为在单代号网络图中，相邻工作间的时间间隔是用节点来表示的，而不是用波形线。选项D错误，因为在单代号网络图中，用虚箭线表示的是虚工作，它并不表示工作之间的工艺关系，而是表示工作的逻辑关系。因此，正确答案是A。
61、在工程竣工验收时，政府质量监督机构的监督重点是（）。
A、核验参与竣工验收人员的资格
B、检查执行工程建设强制性标准的情况
C、监督检查质量问题的整改情况
D、监督竣工验收的程序及验收过程
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在工程竣工验收时，政府质量监督机构的监督重点应该是监督竣工验收的程序及验收过程。这是因为竣工验收是工程建设的最后一道关卡，政府质量监督机构需要确保验收的程序和过程符合相关法律法规和标准，以确保工程质量和安全。因此，选项D“监督竣工验收的程序及验收过程”是正确答案。选项A、B、C虽然都是与工程质量有关的，但都不是政府质量监督机构在工程竣工验收时的监督重点。
62、关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是() 。
A、生产经营单位的安全生产管理专家可参加本单位应急预案评审
B、应急预案应报同级人民政府和上—级安全生产监督管理部门备案
C、生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D、生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位的主要负责人、实际控制人或者有关负责人应当组织有关部门和重点岗位的员工，学习与生产安全事故应急工作有关的法律法规、规章制度和技术规范，并通过在线或者线下方式，对应急预案进行评审，评审应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、危险因素分析的科学性、应急组织和人员的职责合理性、应急反应程序和保障措施的针对性、应急资源准备的可行性、应急预案与相关单位应急预案的衔接性等内容。生产经营单位的安全生产管理专家可参加本单位应急预案评审，但不是必须参加，因此选项A错误。生产经营单位应当将应急预案报所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，而不是同级人民政府和上—级安全生产监督管理部门备案，因此选项B错误。生产经营单位应当至少每三年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练，因此选项C错误，选项D正确。
63、某生产经营单位生产规模小、危险因素小，编写应急预案的正确做法是（ )。
A、可以合并编写综合应急预案和专项应急预案
B、仅编写现场处置方案
C、仅编写专项应急预案
D、不需要编写综合应急预案
解析：【喵呜刷题小喵解析】：生产经营单位的生产规模较小、危险因素较小时，可以根据实际情况编写应急预案。综合应急预案是对单位的整体应急能力的规划，而专项应急预案则是针对特定风险的应急措施。对于规模较小、危险因素较小的单位，可能不需要一个全面的综合应急预案，但为了确保在特定情况下能够迅速有效地应对，仍然需要编写专项应急预案。现场处置方案是针对具体的操作或活动，在发生紧急情况时，如何迅速、准确地采取应对措施。但在这个题目中，没有提及具体的操作或活动，因此，仅编写专项应急预案更为合适。所以，选项A“可以合并编写综合应急预案和专项应急预案”是不准确的，选项B“仅编写现场处置方案”和选项C“仅编写专项应急预案”都不全面，而选项D“不需要编写综合应急预案”则过于绝对。因此，正确的做法是仅编写专项应急预案，但题目中并未明确说明是否需要合并编写综合应急预案，所以选择A“可以合并编写综合应急预案和专项应急预案”是最接近正确答案的。然而，从严格意义上讲，这并不是最准确的答案，因为题目中的生产经营单位规模较小、危险因素较小，更可能只需要编写专项应急预案。因此，虽然A选项在逻辑上说得通，但在实际操作中，更推荐的做法是仅编写专项应急预案。
64、根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。
A、7
B、14
C、15
D、21
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。这是为了确保招标文件的修改不会对投标人的准备产生影响，并且给所有潜在投标人充足的时间进行适应和调整。因此，正确答案是C选项，即15日。
65、关于暂停施工的说法，正确的是（) 。
A、监理人认为有必要时，并经发包人同意后，可向承包人发出暂停施工的指示
B、因发包人原因引起暂停施工的，监理人不必征询发包人同意，应及时下达暂停施工指示
C、因监理人原因引起暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用，承包人承担延误的工期
D、因紧急情况需暂停施工，在监理人未下达暂停施工指示前，不得先暂停施工
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人认为有必要时，并经发包人同意后，可向承包人发出暂停施工的指示。因此，选项A是正确的。选项B错误，因为因发包人原因引起的暂停施工，监理人应征询发包人同意，及时下达暂停施工指示；选项C错误，因监理人原因引起的暂停施工，发包人不应承担由此增加的费用，监理人应承担由此增加的工期延误；选项D错误，因紧急情况需要暂停施工，在监理人未下达暂停施工指示前，承包人应先暂停施工，并及时向监理人报告。因此，选项A是正确的。
66、根据《建设工程监理合同(示范文本)》GF-2012-0202,关于监理人职责的说法，正确的是( )。
A、当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应不参与争议处理
B、当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁时，监理人应提交必要的证明资料
C、监理人可以遵循公平合理原则，适度超越授权范围处理委托人与承包人所签合同的变更事宜
D、除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求发包人责令承包人予以调换
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202规定，监理人在委托人授权范围内，履行监理职责，独立行使监理合同赋予的职权。除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人调换。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人进行协调，当协调无效时，监理人应公正地表明自己的立场，但不得参与争议处理。当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院诉讼时，监理人应提交必要的证明资料。故选项A错误，选项B正确。监理人不得参与委托人与承包人所签合同的变更事宜，也不得超越监理合同约定的监理范围，故选项C错误。监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人调换，而不是发包人，故选项D错误。
67、采用单价合同时，最终工程结算总价是按（)计算确定的。
A、发包人提供的清单工程量及承包人所填报的单价
B、发包人提供的清单工程量及承包人实际发生的单价
C、实际完成并经（咨询)工程师计量的工程量及承包人所填报的单价
D、实际完成并经(咨询)工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价
解析：【喵呜刷题小喵解析】在采用单价合同时，最终工程结算总价是按照实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人所填报的单价来计算确定的。这是因为单价合同通常是根据事先约定的单价来计算工程量的费用，而实际完成的工程量需要通过（咨询）工程师进行计量，承包人所填报的单价则是根据合同约定的单价来确定的。因此，选项C是正确的。选项A和B中的发包人提供的清单工程量并不一定是实际完成的工程量，因此不能作为结算的依据。选项D中的承包人实际发生的单价也不一定是合同约定的单价，因此也不能作为结算的依据。
68、某工程因政府部门的要求导致工程变更，承包人做法正确的是（ )。
A、要求工期延长，补偿费用，再执行工程变更
B、执行工程变更，要求发包人补偿费用
C、拒绝执行变更，由发包人另行选择执行人
D、执行工程变更，同时向发包人提出工程索赔
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工程停工的，承包人可要求工期和费用索赔；因承包人原因造成工程停工的，承包人应顺延工期，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因非承包人原因造成的停工，如工程变更、不可抗力等，承包人可要求工期顺延和费用补偿。本题中，工程变更属于非承包人原因造成的停工，承包人可要求工期顺延和费用补偿，即执行工程变更，同时向发包人提出工程索赔。因此，选项D“执行工程变更，同时向发包人提出工程索赔”是承包人正确的做法。
69、下列延误工期的情形中，承包人不能提出工期索赔的是()。
A、开工前业主未能及时交付合格施工场地
B、因地震原因造成暂时停工
C、监理人指令有误导致工程延误
D、季节性雨天导致连续3天不能施工
解析：【喵呜刷题小喵解析】：本题考查工期索赔的情形。承包人不能提出工期索赔的情形有：
A选项，开工前业主未能及时交付合格施工场地，属于业主原因导致的工期延误，承包人可以向业主提出工期索赔。
B选项，因地震原因造成暂时停工，属于不可抗力导致的工期延误，承包人可以向业主提出工期索赔。
C选项，监理人指令有误导致工程延误，属于业主原因导致的工期延误，承包人可以向业主提出工期索赔。
D选项，季节性雨天导致连续3天不能施工，属于承包人自身原因导致的工期延误，承包人不能向业主提出工期索赔。
因此，选项D是承包人不能提出工期索赔的情形。
70、依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行的编码属于( )。
A、项目结构编码
B、项目实施工作项目编码
C、项目管理组织结构编码
D、项目参与单位编码
解析：【喵呜刷题小喵解析】题目问的是“依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行的编码属于( )”。
A选项“项目结构编码”通常指的是对项目结构中的各个元素（如任务、活动等）进行的编码，与题目描述不符。
B选项“项目实施工作项目编码”可能是指对具体的实施工作进行的编码，但题目中并未明确提到是关于具体的实施工作，所以也不符合。
C选项“项目管理组织结构编码”是指对项目管理组织结构中的各个工作部门进行的编码，与题目描述相符。
D选项“项目参与单位编码”是指对项目参与的各个单位进行的编码，与题目描述不符。
因此，根据题目描述，对每一个工作部门进行的编码属于“项目管理组织结构编码”，所以正确答案是C。
二、多选题
71、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列事故中，县级人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复的有（ ）。
A、无人员死亡的较大事故
B、直接经济损失较小的重大事故
C、人员死亡的一般事故
D、特别重大事故
E、无人员伤亡的一般事故
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，县级人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复的事故类型包括无人员伤亡的一般事故和人员死亡的一般事故。无人员死亡的较大事故、直接经济损失较小的重大事故和特别重大事故并不在此列。因此，正确选项为CE，即“无人员伤亡的一般事故”和“人员死亡的一般事故”。
72、关于成本核算中表格核算法的说法正确的有（ ）。
A、便于操作
B、科学严密
C、实用性好
D、覆盖面积小
E、对核算人员专业要求较高
解析：【喵呜刷题小喵解析】：成本核算中的表格核算法具有便于操作的特点，它简化了复杂的核算过程，使核算过程更加直观和易于理解。同时，表格核算法也具有较强的实用性，因为它可以根据实际情况灵活调整表格，满足不同的核算需求。至于科学严密和覆盖面积小这两个选项，表格核算法并不特别强调科学严密性，且其覆盖面积并非局限于小范围，因此这两个选项并不正确。最后，对核算人员专业要求较高也不是表格核算法的显著特点，因此E选项也不正确。
73、工程项目风险管理中常用的风险对策有（ ）。
A、风险规避
B、风险监控
C、风险减轻
D、风险自留
E、风险转移
解析：【喵呜刷题小喵解析】：工程项目风险管理中常用的风险对策包括风险规避、风险减轻、风险自留和风险转移。风险规避是指通过改变项目计划或方法，完全避免风险的发生；风险减轻是采取预防措施，降低风险发生的可能性或减轻风险的影响；风险自留是指主动接受风险，不采取任何措施来消除风险，而是试图通过其他途径来补偿风险带来的损失；风险转移是将风险转移到其他实体上，如通过购买保险将风险转移给保险公司。因此，选项A、C、D和E都是工程项目风险管理中常用的风险对策。选项B风险监控并不是风险对策，而是风险管理的过程之一，用于监控风险的发生、发展和控制情况。
74、关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的有()。
A、施工平面布置应随工程实施的不同阶段进行调整和优化
B、沿工地四周应连续设置围挡
C、市区主要路段的工地围挡高度不低于2.4m
D、现场不得焚烧有毒、有害物质
E、施工作业区适当地方设置吸烟处
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
A选项正确，根据文明施工的要求，施工平面布置应随工程实施的不同阶段进行调整和优化，以确保施工过程的顺利进行。
B选项正确，沿工地四周应连续设置围挡，这是为了防止工地内的物品或人员外泄，同时保证工地外部的安全和整洁。
C选项错误，市区主要路段的工地围挡高度要求因地区而异，题目中给出的高度2.4m并不是所有地区的统一标准。
D选项正确，现场不得焚烧有毒、有害物质，这是为了防止空气污染，保护环境和公众健康。
E选项错误，虽然施工作业区可以适当设置吸烟处，但这并不是所有建设工程现场文明施工措施的要求。吸烟处的设置应视具体情况而定，且必须符合相关规定。
75、在工程质量管理中，采用直方图的作用有( )。
A、确定产生质量问题的主次影响因素
B、分析判断生产过程是否处于稳定状况
C、逐层深入排查产生质量问题的可能原因
D、分析质量数据的分布特征
E、分析质量水平是否保持在公差允许范围内
解析：【喵呜刷题小喵解析】：直方图是一种常用的质量管理工具，用于描述质量数据的分布情况。在工程质量管理中，直方图的主要作用包括分析判断生产过程是否处于稳定状况、分析质量数据的分布特征以及分析质量水平是否保持在公差允许范围内。因此，选项B、D和E是正确的。选项A“确定产生质量问题的主次影响因素”和选项C“逐层深入排查产生质量问题的可能原因”并不是直方图的主要作用，因此是错误的。
76、在下列成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。
A、编制项目资金使用计划
B、分解成本管理目标
C、对成本管理目标进行风险分析
D、对施工方案进行技术经济比较
E、明确成本管理人员的工作任务
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
在成本管理措施中，经济措施主要关注资金的合理使用和成本控制。选项A“编制项目资金使用计划”直接涉及资金的分配和使用，属于经济措施。选项B“分解成本管理目标”是将总成本目标分解为各个子目标，以便更好地管理和控制成本，也是经济措施的一部分。选项C“对成本管理目标进行风险分析”则是为了识别和管理与成本相关的风险，确保成本在可控制范围内，同样属于经济措施。
选项D“对施工方案进行技术经济比较”虽然涉及经济因素，但更侧重于技术方案的选择，不完全属于经济措施。选项E“明确成本管理人员的工作任务”更多是关于人员管理和职责分配，不属于经济措施。因此，选项D和E不符合题目要求。
77、施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有( )。
A、质量监督机构的抽检
B、现场旁站检查
C、作业技术交底
D、作业活动的实施
E、专职管理人员的质量检查
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
在施工作业质量自控的基本程序中，作业技术交底、作业活动的实施和专职管理人员的质量检查是包含的工作。作业技术交底是为了确保作业人员了解作业的要求和标准；作业活动的实施则是根据技术交底的要求进行具体的操作；专职管理人员的质量检查则是对施工过程进行监控和把关，确保施工质量。选项nA质量监督机构的抽检和nB现场旁站检查不属于质量自控的基本程序中的内容。因此，正确答案为CDE。
78、大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括( )。
A、项目实施总体部署
B、总进度规划
C、确定里程碑事件的计划进度目标
D、与总进度规划对应的资源需求计划
E、总进度目标实现的条件和应采取的措施
解析：【喵呜刷题小喵解析】：大型建设工程项目总进度纲要作为项目管理的核心文件，其内容涵盖了项目实施的各个方面。首先，项目实施总体部署是纲要的起点，它明确了项目的总体目标和实施策略。其次，总进度规划是整个项目的进度框架，为各个阶段和子项目的进度安排提供了依据。再次，确定里程碑事件的计划进度目标是关键节点的设定，确保了项目的重要节点能够按时完成。同时，与总进度规划对应的资源需求计划确保了资源的合理分配和使用，避免了资源的浪费和冲突。最后，总进度目标实现的条件和应采取的措施为项目提供了应对各种挑战和风险的策略，确保了项目的顺利进行。因此，选项A、B、C、D和E都是大型建设工程项目总进度纲要的主要内容。
79、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有()。
A、脚手架工程
B、起重吊装工程
C、深基坑工程
D、地下暗挖工程
E、高大模板工程
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对于危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证。
* 选项A（脚手架工程）并没有明确指出需要组织专家进行论证，所以不应选。
* 选项B（起重吊装工程）同样没有明确说明需要专家论证，所以不应选。
* 选项C（深基坑工程）、选项D（地下暗挖工程）和选项E（高大模板工程）都是危险性较大的分部分项工程，根据条例规定，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证，因此，这些选项是正确的。
所以，正确的选择是选项C、选项D和选项E。
80、下列进度措施中，属于组织措施的有()。
A、进度控制会议的组织设计
B、编制项目进度控制的工作流程
C、分析合同交界面对工程进度的影响
D、分析影响进度的风险因素
E、明确进度控制职能分工
解析：【喵呜刷题小喵解析】：进度控制的组织措施包括建立进度控制的组织系统，建立进度控制工作制度，对进度控制人员进行培训，进行有关进度控制的经济激励等。A选项“进度控制会议的组织设计”和E选项“明确进度控制职能分工”均属于组织措施，B选项“编制项目进度控制的工作流程”属于管理措施。C选项“分析合同交界面对工程进度的影响”和D选项“分析影响进度的风险因素”均属于技术措施。因此，正确答案为A、B、E。
81、赢得值法评价指标中,适用于不同项目之间偏差分析的有（)
A、费用偏差
B、进度偏差
C、综合效益指数
D、费用效益指数
E、进度效益指数
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
赢得值法是一种项目管理中用于衡量项目成本和进度执行情况的方法。在赢得值法中，有几个关键的指标用于分析项目的偏差。
A. 费用偏差：这是衡量项目实际费用与计划费用之间差异的指标。虽然费用偏差对于单个项目内分析非常重要，但它在不同项目之间的偏差分析上并不适用，因为不同项目的成本基准可能不同。
B. 进度偏差：这是衡量项目实际进度与计划进度之间差异的指标。同样，进度偏差对于单个项目内分析非常重要，但它在不同项目之间的偏差分析上并不适用，因为不同项目的计划进度可能不同。
C. 综合效益指数：这个指标通常用于衡量项目的整体效益，它结合了费用偏差和进度偏差。然而，它并不直接适用于不同项目之间的偏差分析，因为不同项目的效益标准可能不同。
D. 费用效益指数：这是一个相对指标，用于衡量项目实际费用与已完工作量的比例。这个指标在不同项目之间进行比较是有意义的，因为它考虑了不同项目的成本效益。
E. 进度效益指数：这是一个相对指标，用于衡量项目实际进度与已完工作量的比例。这个指标在不同项目之间进行比较也是有意义的，因为它考虑了不同项目的进度效益。
因此，适用于不同项目之间偏差分析的赢得值法评价指标有D费用效益指数和E进度效益指数。
82、质量管理的实施职能在于将质量目标值，可通过（ ）转换为质量实际值。
A、生产要素投入
B、技术创新研发
C、作业技术活动
D、产出过程
E、管理活动
解析：【喵呜刷题小喵解析】：质量管理的实施职能在于将质量目标值转换为质量实际值，这一过程需要通过生产要素投入、作业技术活动以及产出过程来实现。生产要素投入是指企业投入的生产资源，包括原材料、劳动力、设备、资金等；作业技术活动是指生产过程中的具体加工和制造环节；产出过程则是指从原材料到最终产品的整个生产流程。技术创新研发和管理活动虽然对质量管理有重要作用，但它们不是将质量目标值转换为质量实际值的主要手段。因此，正确答案为ACD。
83、施工检验批质量验收的主控项目是指对（）起决定性作用的检测项目。
A、安全
B、经济效果
C、节能
D、环境保护
E、主要使用功能
解析：【喵呜刷题小喵解析】：施工检验批质量验收的主控项目是对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检测项目。这些项目对于确保施工质量、保障人员安全、节约资源、保护环境以及实现主要使用功能都至关重要。因此，选项A安全、C节能、D环境保护和E主要使用功能都是正确的选择。经济效果虽然重要，但并不是检验批质量验收的主控项目，因此选项nB经济效果是错误的。
84、关于施工现场食堂管理的说法，正确的有（)。
A、食堂必须设有卫生许可证
B、非炊事人员不得随意进入制作间
C、门扇下方应当设置不低于0.1米的防鼠挡板
D、制作间灶台及其周边应贴高度不小于1.5米的瓷砖
E、各种作料和副食应贴好标识，存放在密闭器皿内
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《施工现场食堂与卫生管理规定》中要求，食堂必须取得所在地区主管部门发放的卫生许可证，炊事人员必须持有效健康证、上岗证及培训合格证上岗，并定期进行体检，非炊事人员不得随意进入制作间；制作间灶台及其周边应贴有白色瓷砖，便于清洗；炊事人员应做到“三白”（白帽、白服、白口罩）、“三勤”（勤洗手、剪指甲、理发）；门扇下方应设置不低于0.2米的防鼠挡板；各种作料和副食应贴好标识，存放在密闭器皿内。故选项A、B、D、E正确。选项C错误，门扇下方应设置不低于0.2米的防鼠挡板。
85、工程网络计划中，关键工作是指( )的工作。
A、最早开始时间与最迟开始时间相差最小
B、总时差最小
C、时标网络计划中无波形线
D、与紧后工作之间间隔时间为零
E、双代号网络计划中两端节点均为关键节点
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在工程网络计划中，关键工作是指最早开始时间与最迟开始时间相差最小和总时差最小的工作。这是因为关键工作对于整个工程的进度和完成时间有着决定性的影响，其最早开始时间和最迟开始时间之间的时间差越小，说明该工作的进度越紧张，需要重点关注和优先安排。同时，总时差最小也说明该工作对于整个工程的影响较大，需要严格控制其进度和完成时间。因此，选项A和B是正确的。选项C、D和E与关键工作的定义不符，所以不是正确答案。
86、下列施工质量事故的发生，属于技术原因的有( )
A、地质勘察过于疏略
B、检测仪器设备管理不善而失准
C、质量管理措施落实不力
D、采用了不合适的施工方法或施工工艺
E、结构设计方案不正确
解析：【喵呜刷题小喵解析】：技术原因是指引发质量事故是由于在施工技术方面制定施工方案不当、施工工艺不合理、施工措施不严密、施工操作不正确造成的。选项A地质勘察过于疏略，属于勘察技术不当；选项D采用了不合适的施工方法或施工工艺，属于施工措施不严密；选项E结构设计方案不正确，属于制定施工方案不当。而选项B检测仪器设备管理不善而失准属于管理原因，选项C质量管理措施落实不力属于管理原因。因此，选项A、D、E属于技术原因。
87、工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。
A、双代号时标网络计划中无波形线
B、双代号网络计划中无虚箭线
C、双代号网络计划中由关键节点组成
D、单代号 网络计划中工作自由时差均为零
E、单代号网络计划中关键工作之间时间间隔为零
解析：【喵呜刷题小喵解析】：工程网络计划中，关键线路是指单代号网络计划中关键工作之间时间间隔为零的线路。这是因为关键工作是指其自由时差为零的工作，而关键工作之间的时间间隔为零，意味着这些工作之间不存在时间上的间隔，因此它们构成了一条关键线路。双代号网络计划中的关键线路则是由关键节点组成的，这些节点在网络图上用实心圆圈表示，它们之间的路径即为关键线路。因此，选项A“单代号网络计划中工作自由时差均为零”和选项E“单代号网络计划中关键工作之间时间间隔为零”都是描述关键线路的特征，故正确答案为AE。选项B“双代号网络计划中无虚箭线”和选项C“双代号网络计划中由关键节点组成”描述不准确，因为虚箭线在网络计划中表示的是工作之间的逻辑关系，而不是关键线路的特征；而双代号网络计划中的关键线路是由关键节点组成，但题目中并未特别指明是双代号网络计划，因此选项B和C不能选。选项D“双代号时标网络计划中无波形线”则与关键线路的特征无关，因此也不是正确答案。
88、下列关于工程保险的说法，正确的有() 。
A、战争或军事行为所造成的损失属于保险人不承担责任的范围
B、工程保险同时涉及财务保险和人身保险
C、除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险
D、除专用合同条款另有约定外，发包人变更保险合同时，应征得承包人同意
E、工程保险并不能解决所有的风险问题，只能转移部分风险带来的损失
解析：【喵呜刷题小喵解析】
A项正确，战争或军事行为所造成的损失属于保险人不承担责任的范围。这是工程保险中常见的免责条款之一，因为战争或军事行为通常涉及政府行为，保险公司无法控制或预测。
B项正确，工程保险同时涉及财务保险和人身保险。工程保险通常包括多个险种，如建筑工程一切险、安装工程一切险、机器损坏险等，这些险种可能同时涉及财务损失和人身伤害。
C项错误，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险。这一说法并不准确。通常情况下，工程保险是由承包人投保的，而不是发包人。除非合同中有特别约定，否则发包人通常不需要单独投保建筑工程一切险。
D项正确，除专用合同条款另有约定外，发包人变更保险合同时，应征得承包人同意。这是基于合同法的原则，任何对合同的变更都应经过合同各方的同意。在工程保险中，承包人通常是保险合同的一方，因此发包人在变更保险合同时应征得承包人的同意。
E项正确，工程保险并不能解决所有的风险问题，只能转移部分风险带来的损失。工程保险是一种风险转移机制，它可以帮助工程参与方将部分风险转移给保险公司。然而，工程保险并不能解决所有的风险问题，有些风险是无法通过保险来转移的。
综上所述，正确答案为A、B、D、E。
89、关于总价合同的说法，正确的有( )。
A、发包人可以较早确定或预测工程成本
B、能极大地调动承包人控制进度的积极性
C、必须完整的明确地规定承包人的工作
D、将设计与施工变化控制在最小限度内
E、承包人将来承担较少风险
解析：【喵呜刷题小喵解析】
A选项：总价合同使得发包人可以在早期确定或预测工程成本，因为合同总价在签订合同时就已经确定，后续的变化（如设计或施工变更）都会按照合同约定的方式进行调整。因此，A选项是正确的。
B选项：总价合同能极大地调动承包人控制进度的积极性，因为承包人需要按照合同约定的总价完成工程，如果进度滞后，可能会导致成本增加，从而影响到承包人的利润。因此，承包人会尽力控制进度，以确保在合同约定的时间内完成工程。所以，B选项也是正确的。
C选项：总价合同必须完整地、明确地规定承包人的工作，这是因为合同总价是在承包人完成所有工作后才能确定的。如果承包人的工作范围不明确，可能会导致合同总价无法确定，从而影响到合同的执行。因此，C选项是正确的。
D选项：总价合同将设计与施工变化控制在最小限度内，因为任何设计或施工变更都可能导致合同总价的变化。为了避免这种情况，发包人和承包人会在签订合同时尽可能详细地规定工程的要求，以减少后续的设计或施工变更。所以，D选项是正确的。
E选项：总价合同并不意味着承包人将来承担较少风险。实际上，承包人需要承担完成所有工作的风险，包括设计、施工、材料供应等。如果承包人无法按照合同约定的总价完成工程，可能需要自己承担额外的成本。因此，E选项是错误的。
90、某工程单代号网络计划(时间:天)如下图所示，图中节点上下方数字分别表示相应工作代号和持续时间。时间参数计算正确的有()
A、LSB=0
B、FFD=0
C、LSA=0
D、TFC=0
E、LFE=13
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
首先，我们需要明确题目要求我们判断哪些时间参数计算是正确的。根据给出的网络计划图，我们需要找出与节点上下方数字对应的持续时间是否相符。
1. A选项：LSB=0。在图中，B工作的最早开始时间（ES）为0，所以其最晚开始时间（LS）也应该是0，A选项正确。
2. B选项：FFD=0。在图中，D工作的浮动时间（FF）为0，B选项正确。
3. C选项：LSA=0。在图中，A工作的最早开始时间（ES）为0，但题目没有给出A工作的最早结束时间（EF），因此无法判断其最晚开始时间（LS）是否为0，C选项错误。
4. D选项：TFC=0。在图中，C工作的总浮动时间（TF）为2，D选项错误。
5. E选项：LFE=13。在图中，E工作的自由浮动时间（LF）为13，E选项正确。
综上所述，时间参数计算正确的有A、B和E选项。
91、关于工程变更管理的说法，正确的有（ )
A、承包人对变更价格不满意的，有权停止执行变更工作
B、工程变更的补偿范围，通常以实际支付工程款的百分比表示
C、因业主在授标前要求承包人修改施工方案的承包人可向业主索赔
D、设计人提出的工程变更应与业主协商，或经业主审查并批准
E、有利于业主的施工方案变更仍然需要（咨询）工程师批准
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
选项A错误，承包人对变更价格不满意的，可以提出异议，但不能停止执行变更工作。
选项B错误，工程变更的补偿范围通常以变更对承包人实际造成的额外费用损失确定，不是以实际支付工程款的百分比表示。
选项C错误，业主在授标前要求承包人修改施工方案的，属于合同前阶段，不属于工程变更范畴，因此不能向业主索赔。
选项D正确，设计人提出的工程变更，应由业主与承包人协商确定后下达变更指令。
选项E正确，有利于业主的施工方案变更，应提交至（咨询）工程师审查，由（咨询）工程师与业主和承包人协商后确定。因此，有利于业主的施工方案变更仍然需要（咨询）工程师批准。
92、下列关于合同承诺与邀约的说法，正确的是() 。
A、招标人发布的招标公告是要约
B、招标人发布的招标文件是要约邀请
C、投标人根据招标文件的要求提交的投标文件是要约
D、招标人发出的中标通知书属于承诺
E、双方签订合同代表合同成立
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
A选项错误，招标人发布的招标公告是要约邀请，而非要约。要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，而招标公告是希望投标人根据招标公告的要求提交投标文件，因此属于要约邀请。
B选项正确，招标人发布的招标文件是要约邀请。招标文件是招标人向潜在投标人发出的，希望他们根据招标文件的要求提交投标文件的表示，因此属于要约邀请。
C选项正确，投标人根据招标文件的要求提交的投标文件是要约。投标人是希望与招标人订立合同，因此提交的投标文件是要约。
D选项正确，招标人发出的中标通知书属于承诺。中标通知书是招标人向中标人发出的，表示接受其投标并与其订立合同的意思表示，因此属于承诺。
E选项正确，双方签订合同代表合同成立。合同成立是指合同当事人就合同的主要条款达成一致意见，合同即告成立。双方签订合同意味着双方已经就合同的主要条款达成一致意见，因此合同成立。
93、下列工作流程中，属于物质流程的有()。
A、钢结构深化设计工作流程
B、合同管理流程
C、外立面施工工作流程
D、设计变更流程
E、弱电工程物资采购工作流程
解析：【喵呜刷题小喵解析】：物质流程通常指的是与物质实体（如产品、原材料、设备等）相关的流程。钢结构深化设计工作流程和外立面施工工作流程涉及到物质实体的设计和施工，而弱电工程物资采购工作流程则涉及到物质的采购，因此它们都属于物质流程。而合同管理流程和设计变更流程更多的是与合同和设计相关的管理流程，不直接涉及物质实体，因此不属于物质流程。因此，正确答案为A、C、E。
94、关于施工总包管理模式说法，正确的有( )。
A、业主的招标及合同管理工作量较大
B、对分包人质量的控制由施工总包管理单位进行
C、有利于业主控制工程总投资
D、业主的协调管理工作量小
E、可减少业主实施工程的风险
解析：【喵呜刷题小喵解析】
关于施工总包管理模式的说法，我们来逐项分析：
A选项提到“业主的招标及合同管理工作量较大”。这是正确的，因为施工总包管理模式下，业主需要直接面对多个分包单位，进行招标和合同管理，所以工作量会相对较大。
B选项说“对分包人质量的控制由施工总包管理单位进行”。这也是正确的。施工总包管理单位作为总包方，需要对分包人的质量进行管理和控制，确保整个工程的质量。
D选项提到“业主的协调管理工作量小”。这是正确的，因为施工总包管理单位作为总包方，会承担一部分的协调工作，帮助业主减轻协调管理的负担。
C选项说“有利于业主控制工程总投资”。这个选项是不正确的。实际上，施工总包管理模式下，由于业主需要直接面对多个分包单位，反而可能会增加工程总投资的控制难度。
E选项提到“可减少业主实施工程的风险”。这个选项也不正确。施工总包管理模式下，业主需要直接面对多个分包单位，这实际上可能会增加业主实施工程的风险。
综上所述，正确的选项是A、B、D。
95、施工组织设计应及时进行修改或补充的情形有() 。
A、某房屋建筑项目的机电系统进行重大调整
B、因规范调整需要对工程进行检查验收
C、因造价原因需要对某房屋建筑的电梯品牌及参数进行修改
D、因自然灾害导致某在建项目工期严重滞后
E、某在建工程施工场地变化造成现场布置和施工方式改变
解析：【喵呜刷题小喵解析】
本题考查的是施工组织设计应及时进行修改或补充的情形。
选项A，某房屋建筑项目的机电系统进行重大调整，属于工程概况发生变化，应及时进行修改或补充。
选项B，因规范调整需要对工程进行检查验收，属于工程概况发生变化，应及时进行修改或补充。
选项C，因造价原因需要对某房屋建筑的电梯品牌及参数进行修改，属于技术方案发生变化，应及时进行修改或补充。
选项D，因自然灾害导致某在建项目工期严重滞后，属于施工平面布置发生变化，应及时进行修改或补充。
选项E，某在建工程施工场地变化造成现场布置和施工方式改变，属于施工平面布置发生变化，应及时进行修改或补充。
而选项B因规范调整需要对工程进行检查验收，不属于施工组织设计应及时进行修改或补充的情形。故选项B错误。
96、某施工项目的进度和成本数据见下表，关于该项目成本计划的说法，正确的有( ）。
A、项目总计划成本是460万元
B、第4月内计划成本是60万元
C、8月末计划成本累计310万元
D、第4、5月两个月的计划成本相同
E、第8、9月两个月的计划成本相同
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
首先，根据题目中的图片信息，我们可以得到以下成本计划数据：
* 项目总计划成本是460万元
* 第1月内计划成本是40万元
* 第2月内计划成本是50万元
* 第3月内计划成本是60万元
* 第4月内计划成本是60万元
* 第5月内计划成本是50万元
* 第6月内计划成本是40万元
* 第7月内计划成本是30万元
* 第8月内计划成本是40万元
* 第9月内计划成本是40万元
接下来，我们根据这些数据来判断选项的正确性：
A. 项目总计划成本是460万元
* 根据上述数据，项目总计划成本确实是460万元，所以A选项正确。
B. 第4月内计划成本是60万元
* 根据上述数据，第4月内计划成本确实是60万元，所以B选项正确。
C. 8月末计划成本累计310万元
* 从第1月到第8月，计划成本累计为：40+50+60+60+50+40+30+40=310万元，所以C选项正确。
D. 第4、5月两个月的计划成本相同
* 根据上述数据，第4月和第5月的计划成本都是60万元，所以D选项正确。
E. 第8、9月两个月的计划成本相同
* 根据上述数据，第8月和第9月的计划成本都是40万元，所以E选项正确。
综上，正确选项是ABCE。
97、关于成本分析的说法，正确的有( )。
A、业务核算可以对未发生、正在发生及已完成的经济活动进行核算
B、统计核算不能用劳动量进行计量
C、分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程
D、年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况制定的成本管理措施
E、材料采购保管费会随材料采购数量增多而增加
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题主要考查了成本分析的相关知识点。选项A正确，业务核算可以对未发生、正在发生及已完成的经济活动进行核算，这是业务核算的特点。选项B错误，统计核算可以用劳动量进行计量，这是统计核算的特点。选项C正确，分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程，这是分部分项工程成本分析的对象。选项D正确，年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况制定的成本管理措施，这是年度成本分析的重点。选项E正确，材料采购保管费会随材料采购数量增多而增加，这是材料采购保管费的特点。综上所述，选项A、C、D、E说法正确。
98、某工程双代号时标网络计划(时间: d）如下图所示，图中表达的正确信息有（ )。
A、工作A的总时差为1d
B、工作B的自由时差为1d
C、工作C的总时差与自由时差相等
D、工作D的总时差为4d
E、工作E的总时差为零
解析：【喵呜刷题小喵解析】
首先，我们需要理解双代号时标网络计划的基本含义。双代号时标网络计划是一种用时间坐标网表示工程项目进度计划的方法，它是以时间坐标为尺度编制的网络计划，时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。
对于题目中的各个选项，我们可以逐一进行分析：
A选项：工作A的总时差为1d。根据时标网络计划，工作A的紧后工作E的最早开始时间是第4天，而工作A的最早完成时间是第3天，因此工作A的总时差确实是1d。所以A选项正确。
B选项：工作B的自由时差为1d。然而，从图中我们可以看出，工作B的紧后工作C的最早开始时间是第3天，而工作B的最早完成时间是第2天，因此工作B的自由时差并不是1d。所以B选项错误。
C选项：工作C的总时差与自由时差相等。从图中我们可以看出，工作C的紧后工作D的最早开始时间是第3天，而工作C的最早完成时间也是第3天，因此工作C的总时差和自由时差都是0d，所以它们相等。所以C选项正确。
D选项：工作D的总时差为4d。工作D的紧后工作F的最早开始时间是第7天，而工作D的最早完成时间是第3天，因此工作D的总时差确实是4d。所以D选项正确。
E选项：工作E的总时差为零。从图中我们可以看出，工作E的最早开始时间和最早完成时间都是第4天，因此工作E的总时差和自由时差都是0d，与题目中E选项“工作E的总时差为零”相符。但是题目要求判断图中表达的正确信息，而E选项的描述其实是多余的，因为图中已经明确表示了工作E的总时差为0d，无需额外说明。因此，E选项虽然描述正确，但并非图中直接表达的信息，所以E选项错误。
综上所述，正确的选项是A、C和D。
99、下列承包人提出的索赔情形中，索赔能够成立的有() 。
A、施工过程中，因施工方案缺陷导致的工程变更
B、由于阴雨天气，造成工期延误和人员窝工
C、总承包单位经建设单位代表同意更换项目经理，导致工期延误
D、发包人减少工程量，造成进场人员材料损失
E、基础工程覆盖后因建设单位要求进行剥离复验，复验结果合格
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
选项A：因施工方案缺陷导致的工程变更，承包人应自行承担责任，因此索赔不能成立。
选项B：由于阴雨天气，造成工期延误和人员窝工，通常会被视为不可预见的风险，除非合同中有明确规定，否则承包人不能因此提出索赔。
选项C：总承包单位经建设单位代表同意更换项目经理，导致工期延误，由于建设单位已经同意更换项目经理，因此承包人不能因此提出索赔。
选项D：发包人减少工程量，造成进场人员材料损失，承包人有权提出索赔，因为减少工程量是发包人的责任，导致承包人损失也应由发包人承担。
选项E：基础工程覆盖后因建设单位要求进行剥离复验，复验结果合格，虽然剥离复验是建设单位的要求，但如果因此导致承包人额外工作，承包人有权提出索赔，因为建设单位的要求导致了承包人的额外支出。
100、某建设工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了劳务分包合同。关于丙公司应承担义务的说法，正确的有()。
A、应就工期和质量向发包人负责
B、应服从乙公司转发的发包人指令
C、应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查
D、应与发包人及有关部门建立工作联系
E、应安排技术档案资料的收集整理及交工验收
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人丙公司应就劳务作业内容向乙公司负责，并应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查，故选项C正确。同时，丙公司应执行乙公司转发的发包人指令，故选项B正确。丙公司既不与发包人直接发生合同关系，也不与发包人及有关部门建立工作联系，因此选项AD错误。另外，丙公司无义务安排技术档案资料的收集整理及交工验收，该义务由乙公司承担，故选项E错误。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
