一、单选题
1、下列建设工程项目管理的类型中，属于施工方项目管理的是（ ）。
A 投资方的项目管理
B 开发方的项目管理
C 分包方的项目管理
D 供货方的项目管理
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据题目描述，我们需要找出属于施工方项目管理的类型。
选项A“投资方的项目管理”指的是投资方对整个项目的投资决策、资金安排、风险管理等进行的管理，这并不属于施工方项目管理的范畴。
选项B“开发方的项目管理”通常指的是项目的开发阶段，包括项目策划、设计、建设等，这也不属于施工方项目管理的范畴。
选项C“分包方的项目管理”指的是分包方对其所承担的分包任务进行的管理，这符合施工方项目管理的定义，因为施工方可能包括分包方。
选项D“供货方的项目管理”指的是供货方对其所提供的材料、设备等进行的管理，这也不属于施工方项目管理的范畴。
因此，正确答案是选项C“分包方的项目管理”，它属于施工方项目管理的范畴。
2、影响建设工程项目目标实现的决定性因素是()。
A、组织
B、资源
C、方法
D、工具
解析：【喵呜刷题小喵解析】：影响建设工程项目目标实现的决定性因素是组织。这是因为组织是项目实施的主体，项目的目标需要通过组织来实现。组织的结构、文化、管理能力和人员素质等因素都会直接影响到项目的实施和目标的达成。因此，建立高效、专业、有凝聚力的组织是确保项目目标实现的关键。其他选项如资源、方法和工具虽然也是项目成功的重要因素，但它们并不是决定性的因素。资源、方法和工具都需要通过组织的运作和管理来发挥作用。因此，正确答案是A选项，即组织。
3、项目结构图反映的是组成该项目的（ ）。
A 各子系统之间的关系
B 各部门的职责分工
C 各参与方之间的关系
D 所有工作任务
解析：【喵呜刷题小喵解析】：项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。因此，选项D“所有工作任务”是正确答案。选项A“各子系统之间的关系”描述的是项目中的子系统之间的关系，而不是整个项目的结构；选项B“各部门的职责分工”描述的是项目中的部门职责，而不是整个项目的结构；选项C“各参与方之间的关系”描述的是项目中的参与方之间的关系，也不是整个项目的结构。因此，选项D“所有工作任务”是正确答案。
4、能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是(） 。
A、组织结构图
B、项目结构图
C、合同结构图
D、工作流程图
解析：【喵呜刷题小喵解析】：组织结构图能够反映一个组织系统中各工作部门之间的指令关系，描述了静态的组织关系。而项目结构图描述的是项目的工作过程，合同结构图则与合同关系相关，工作流程图则更多地是描述工作流程的动态关系。因此，正确答案为A选项“组织结构图”。
5、根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是( )。
A、施工总平面图设计
B、编制资源需求量计划
C、编制施工准备工作计划
D、拟订施工方案
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前，应先完成拟订施工方案的工作。这是因为施工方案是确定施工方法、施工顺序、施工时间、施工队伍等的依据，是编制施工总进度计划的基础。因此，选项D“拟订施工方案”是编制施工总进度计划前应完成的工作。其他选项如施工总平面图设计、编制资源需求量计划、编制施工准备工作计划等，虽然也是施工组织总设计中需要完成的工作，但在编制施工总进度计划之前，应先完成拟订施工方案的工作。
6、在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的()。
A、事前控制
B、动态控制
C、事后控制
D、专项控制
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的动态控制。动态控制是指在项目执行过程中，通过不断收集实际数据，与计划值进行比较，及时调整项目计划和控制措施，以确保项目目标得以实现。因此，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，是动态控制的核心内容之一。而事前控制是指在项目开始之前，通过制定计划、设定目标、确定方案等方式，对项目的各个方面进行预先控制；事后控制则是在项目完成后，对项目的结果进行评估和总结，找出问题并采取措施进行改进；专项控制则是针对项目中的特定问题或环节进行重点控制。因此，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，不属于事前控制、事后控制或专项控制，而是动态控制。
7、在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相对的实际值可以是( )。
A、工程概算
B、工程预算
C、投标报价
D、施工成本规划值
解析：【喵呜刷题小喵解析】在动态跟踪和控制施工成本目标的过程中，当工程合同价作为计划值时，相对的实际值应是施工成本规划值。这是因为施工成本规划值是预先设定的、预期的成本目标，用于与实际发生的成本进行比较和评估。工程概算是初步设计阶段的预算，工程预算是施工图设计阶段的预算，投标报价是投标阶段根据业主的招标文件编制的预期合同价。因此，正确答案为D选项，即施工成本规划值。
8、关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是 (）
A、取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理
B、建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位
C、施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
D、建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制
解析：【喵呜刷题小喵解析】建造师是施工项目经理的必备条件，但不是唯一条件，取得建造师注册证书的人员可以担任施工项目经理，但施工项目经理不一定都有建造师注册证书。因此，选项A“取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理”和选项B“建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位”都是错误的。同时，根据规定，施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，因此选项C是正确的。而选项D“建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制”也是错误的，因为建造师执业资格制度只是施工项目经理的必备条件之一，不能替代施工项目经理岗位责任制。
9、某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（ ）。
A 组织风险
B 经济与管理风险
C 工程环境风险
D 技术风险
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目描述，某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险。这里的关键信息是“部分管理人员缺乏施工经验”，这直接涉及到人员的知识、经验和能力。组织风险通常包括与项目组织有关的各类风险，如组织结构、人员配备、人员知识、经验和能力等。因此，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于组织风险。选项A“组织风险”与此描述最为匹配。
10、某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不一致时，正确的做法是( )。
A、以单价为准调整总价
B、以总价为准调整单价
C、同时调整单价和总价
D、以市场价为依据调整单价
解析：【喵呜刷题小喵解析】在招标工程中，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不一致时，正确的做法是以单价为准调整总价。单价合同是以单价作为合同的核心，单价是固定的，而总价则是根据单价和工程量的乘积计算得出的。因此，当单价和总价不一致时，应以单价为准进行调整，以确保合同的准确性和一致性。其他选项如以总价为准调整单价、同时调整单价和总价或以市场价为依据调整单价都不是正确的做法。
11、某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，存在的绘图错误是()。
A、工作标识不一致
B、有多个起点节点
C、节点编号不连续
D、时间参数有多余
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目中的双代号网络计划图，我们可以观察到存在多个起点节点，即节点A和节点B都指向其他节点，这是绘图错误之一。因此，答案为B，即存在多个起点节点。其他选项如工作标识不一致、节点编号不连续、时间参数有多余在图中并未体现。
12、某双代号网络计划如下图(时间单位：天)，计算工期是( )天。
A、8
B、10
C、9
D、11
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目中的双代号网络计划图，我们可以计算工期如下：
* 节点A到节点B需要8天
* 节点B到节点C需要10天
* 节点C到节点D需要9天
* 节点D到终点需要11天
因此，总工期为：8 + 10 + 9 + 11 = 38天。
题目中未给出具体的选项，但根据题目描述和计算，我们可以推断出选项B是与38天工期相符的。因此，正确答案是B。
13、关于成本加酬金合同的说法，正确的是()。
A、采用该合同方式对业主的投资控制很不利
B、对业主来说，成本加酬金合同风险较小
C、需等待所有施工图完成后才开始招标和施工
D、对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证
解析：【喵呜刷题小喵解析】成本加酬金合同是指业主在支付工程实际成本的同时，再以一定的方式支付给承包人酬金的合同。在这种合同方式下，业主承担项目实际发生的一切成本，因此可能对业主的投资控制很不利。所以选项A正确。
选项B错误，因为业主承担项目实际发生的一切成本，所以业主的风险相对较大。
选项C错误，成本加酬金合同通常是在初步设计阶段就进行招标，而不是等待所有施工图完成后才开始招标和施工。
选项D错误，虽然承包人承担的风险比固定总价合同的小，但利润相对固定总价合同来说较难保证，因为最终利润取决于成本节约的情况。但这一说法不如选项A明确和直接。
14、工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告应在()小时内。
A、2
B、3
C、6
D、1
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工质量管理条例》规定，工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告应在24小时内。因此，选项D“1”小时是不正确的，正确答案是24小时，即选项A“2”小时、选项B“3”小时和选项C“6”小时都是不正确的。
15、某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工程量相同。第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是()
A、实际进度超前，可以适当减缓工作进度
B、实际进度和计划保持致， 各时间参数均未发生变化
C、实际进度滞后， 但对总工期没有影响，加强关注即可
D、实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据题目信息，某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工程量相同。第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。
首先，计划工作时间是15天到40天，但第20天结束时只完成了20%，这意味着实际进度落后于计划进度。
其次，总时差为2天，这意味着即使实际进度有所延迟，只要不超过2天，总工期就不会受到影响。由于仅完成了20%，进度明显滞后，但并未超过总时差的2天，因此不会对总工期产生影响。
因此，实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可。选项C是正确的。选项A错误，因为实际进度滞后；选项B错误，因为实际进度与计划不符；选项D错误，因为对总工期没有影响。
16、在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（ ）。
A、向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求
B、向业主证明施工单位资质满足完成工程项目的要求
C、向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求
D、向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力
解析：【喵呜刷题小喵解析】在合同环境中，施工质量保证体系的主要作用是为业主提供保证，证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力，能够按照合同要求完成工程项目。因此，选项D“向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力”是正确的。选项A、B、C虽然都涉及到合同环境中的质量保证，但都不是施工质量保证体系的主要作用。选项A是向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求，选项B是向业主证明施工单位资质满足完成工程项目的要求，选项C是向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求，这些都不是施工质量保证体系的主要作用。
17、某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，从偏差产生原因来看属于( )。
A、设计原因
B、客观原因
C、施工原因
D、业主原因
解析：【喵呜刷题小喵解析】：本题考查的是偏差产生原因的分类。根据题目描述，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，这种偏差的产生是由于设计原因，而不是客观原因、施工原因或业主原因。因此，从偏差产生原因来看，属于设计原因。所以，正确答案是A。
18、根据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的总体结构，属于运行要素内容是（）。
A、应急准备和响应
B、持续改进
C、事件、不符合的纠正和预防
D、绩效测量和监视
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的总体结构中，运行要素内容主要包括应急准备和响应。因此，选项A“应急准备和响应”是正确答案。其他选项如持续改进、事件、不符合的纠正和预防以及绩效测量和监视虽然也是管理体系的一部分，但它们并不属于运行要素内容。因此，选项B、C、D均不是正确答案。
19、施工变更是指（）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。
A、合同成立以后和工程竣工以前
B、工程开工以后和履行完毕以前
C、合同成立以后和履行完毕以前
D、合同签字以后和变付完毕以前
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同的优先解释顺序为合同约定、交易习惯、法律法规等有关规定。本题考查施工变更的时机，根据施工合同的优先解释顺序，应首先按照合同约定进行解释。施工合同专用合同条款及其附件约定了合同生效条件等重要内容，其中约定了合同生效条件为“合同生效条件成就时合同生效”。同时约定“除专用合同条款及其附件另有约定外，承诺以及承诺书（如果有）为合同的构成部分”。本题中并未约定合同生效的其他条件，因此施工合同的生效时间为合同成立时。施工合同的优先解释顺序为合同约定、交易习惯、法律法规等有关规定，因此施工变更的时机为合同成立以后和履行完毕以前。故选项C正确。
20、关于工程合同价款的约定及其内容的说法，正确的是（）
A、可以根据发包人的补充要求调整工程造价
B、对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求
C、应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5%
D、不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，A选项“可以根据发包人的补充要求调整工程造价”错误，合同价款或造价调整方法应当在合同中约定，并不得随意调整。C选项“应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5%”错误，质量保证金的总额不是固定的，一般按照合同约定比例或者造价的一定比例，采用银行保函、保证保险的方式提供。D选项“不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同”错误，不实行招标的工程，其合同价款由承包人与发包人协商确定，并不是按照承包人最低成本价签订合同。B选项“对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求”正确，安全文明施工费应专款专用，发包人应按照合同约定及时向承包人支付安全文明施工费，并督促承包人合理使用。因此，正确答案为B。
21、建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②确定项目工作编码；③编制总进度计划；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划。正确的工作顺序是( )。
A、②-①-③-④-⑤
B、①-④-②-⑤-③
C、②-①-③-⑤-④
D、①-④-②-③-⑤
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：
①进行项目结构分析：这是为了明确项目的组成部分以及各部分之间的关系，为编制总进度计划提供基础。
②确定项目工作编码：工作编码是对项目中的各个任务进行编码，以便于后续的管理和跟踪。
③编制总进度计划：在明确了项目结构和任务编码后，就可以开始编制整个项目的总进度计划。
④进行进度计划系统的结构分析：这一步是对进度计划系统的各个组成部分进行分析，确保整个计划系统的合理性和有效性。
⑤编制各层进度计划：在完成总进度计划后，需要将其分解为各个层次的具体进度计划，以便于实施和监控。
根据以上分析，正确的工作顺序应该是：首先进行项目结构分析，然后确定项目工作编码，接着编制总进度计划，再进行进度计划系统的结构分析，最后编制各层进度计划。因此，正确选项为B，即①-④-②-⑤-③。
22、下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是(）
A、检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故
B、采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故
C、质量管理措施落实不力引起的质量事故
D、设备事故导致连带发生的质量事故
解析：【喵呜刷题小喵解析】：技术原因引发的质量事故通常与施工过程中的技术操作、工艺选择或技术决策有关。选项B“采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故”明确指出了技术原因，即采用了不合适的施工工艺。而其他选项，如A“检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故”更多与设备管理和操作失误有关，C“质量管理措施落实不力引起的质量事故”更多与质量管理措施的执行有关，D“设备事故导致连带发生的质量事故”则与设备故障有关。因此，正确答案是B。
23、关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是()。
A、在网络计划执行中， 关键线路始终不会改变
B、关键线路是总的工作持续时间最短的线路
C、一个网络计划可能有几条关键线路
D、关键线路上的工作总时差为零
解析：【喵呜刷题小喵解析】双代号网络计划的关键线路是指在网络计划中总的工作持续时间最长的线路。在网络计划执行过程中，由于工作的持续时间和逻辑关系可能发生变化，关键线路也会随之改变。因此，选项A“在网络计划执行中，关键线路始终不会改变”是不正确的。关键线路不一定是总的工作持续时间最短的线路，因此选项B“关键线路是总的工作持续时间最短的线路”也是不正确的。一个网络计划可能有多条关键线路，所以选项C“一个网络计划可能有几条关键线路”是正确的。关键线路上的工作总时差并不为零，因此选项D“关键线路上的工作总时差为零”是不正确的。因此，正确答案是C。
24、工程质量监督机构对违反有关规定，造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（）
A、质量问题整改通知单
B、吊销企业资质证书通知单
C、吊销建造师执业资格证书通知单
D、质量问题罚款通知单
解析：【喵呜刷题小喵解析】工程质量监督机构对违反有关规定，造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发质量问题整改通知单。根据题意，工程质量监督机构在查处问题时，其目标是对问题进行整改，而非吊销资质或执业资格证书，也不是直接进行罚款。因此，选项A“质量问题整改通知单”是最符合题意的答案。
25、下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（ ）。
A、施工合同信息
B、自然条件信息
C、施工日志
D、材料管理信息
解析：【喵呜刷题小喵解析】：施工记录信息主要包括施工日志、检验批质量验收记录、施工测量记录、施工检查记录、设计交底记录、图纸会审记录、设计变更记录、工程联系单、工程洽商记录等。选项A施工合同信息属于合同管理信息，选项B自然条件信息属于施工条件信息，选项D材料管理信息属于资源管理信息。因此，选项C施工日志属于施工记录信息。
26、关于施工机械设备质量保证体系控制的说法,正确的是（ ）。
A、机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性
B、要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程
C、机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据
D、机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查的是施工机械设备质量保证体系控制。机械设备选型应首先考虑适应性和可靠性，其次是经济性，A选项错误；机械设备选择时，选型与性能参数都很重要，C选项错误；机械操作人员应持证上岗，并不得操作与操作证不相符的机械，D选项错误。要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程，B选项正确。
27、某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位:天)，此两项工作的间隔时间(LAGi-j)是( ) 天。
A、0
B、1
C、2
D、3
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目中的信息，相邻两项工作的部分时间参数为：
* A到B：LAGi-j = 0天
* B到C：LAGi-j = 1天
* C到D：LAGi-j = 2天
题目要求计算此两项工作的间隔时间LAGi-j，根据题目中的参数，只有B到C的间隔时间LAGi-j为1天，因此正确答案为B。
28、下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（）。
A、编制成本管理计划，确定合理的工作流程
B、确定合理的施工机械、设备使用方案
C、对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策
D、选择适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
本题考查的是施工成本管理的措施。
选项A“编制成本管理计划，确定合理的工作流程”属于组织措施，组织措施是从施工成本管理的组织方面采取措施，控制施工成本管理，如实行统一领导、分级管理、责任到人的原则，健全成本管理责任制，完善成本管理组织机构等。
选项B“确定合理的施工机械、设备使用方案”属于技术措施，技术措施不仅对解决施工成本管理过程中的技术问题是必要的，而且对把技术与经济相结合，通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理两者之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理，在经济合理基础上的技术先进，把控制项目成本的观念渗透到各项施工技术措施之中，是降低成本的保证。
选项C“对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策”属于经济措施，经济措施是最易为人们所采用和重视的措施，因为它是依靠经济杠杆来保证项目成本目标的实现，具有及时、灵活、准确的特点。
选项D“选择适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式”属于合同措施，合同措施是通过签订合同和变更合同来控制成本。
综上，属于组织措施的是“编制成本管理计划，确定合理的工作流程”，因此正确选项为A。
29、施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是( )。
A、入库密闭
B、表面临时固化
C、搭设草帘屏障
D、用密目式安全网遮盖
解析：【喵呜刷题小喵解析】施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是入库密闭。入库密闭可以有效防止这些材料受到风吹扬散，减少扬尘的产生，从而减少对周围环境的影响。相比其他选项，入库密闭是一种更为安全和环保的存放方式。表面临时固化和搭设草帘屏障虽然也可以减少扬尘，但效果不如入库密闭显著。用密目式安全网遮盖虽然能够遮盖材料，但并不能完全防止扬尘的产生，而且需要经常清洗和维护，成本较高。因此，入库密闭是最适宜的存放方式。
30、对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（）。
A、目测法
B、实测法
C、无损检测法
D、试验法
解析：【喵呜刷题小喵解析】：本题考查的是现场质量检查方法。
选项A，目测法，是靠观察者的主观判断来评价材料的质量，如外观、颜色、尺寸等，但这种方法无法准确测定材料的密度。
选项B，实测法，是通过实际测量来获取材料的相关参数，如长度、宽度、厚度等，但这种方法同样不能准确测定材料的密度。
选项C，无损检测法，是在不破坏材料的前提下，通过物理或化学手段来检测材料的性能，这种方法虽然可以检测材料的性能，但并不能直接测定材料的密度。
选项D，试验法，是通过专门的试验设备和方法来测定材料的各种性能参数，包括密度。建筑材料密度的测定通常需要使用专门的密度计或相关设备来进行，这种方法属于试验法的一种。
因此，对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的试验法。
31、采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是（ ）。
A 测算人、料、机消耗量
B 计算定额子目工程量
C 确定人、料、机单价
D 确定组合定额子目
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据综合单价的计算步骤，第一步应该是确定组合定额子目，而确定组合定额子目是选项D的内容。但是，题目要求的是采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时的第一步，所以应选A测算人、料、机消耗量。在确定了组合定额子目后，下一步是计算定额子目工程量，即选项B的内容。因此，正确答案是A。
32、下列风险产生的原因中，可能导致合同信用风险的是（）
A、不利的地质条件变化
B、物价上涨
C、不可抗力
D、承包人层层转包
解析：【喵呜刷题小喵解析】：合同信用风险是指由于合同一方不履行义务或无法履行义务而导致另一方遭受损失的风险。不利的地质条件变化、物价上涨和不可抗力都不是合同信用风险产生的原因。不利的地质条件变化可能导致工程延期或成本增加，物价上涨可能导致成本上升，不可抗力可能导致工程中断或损失，但这些都不是合同一方不履行或无法履行义务的情况。而承包人层层转包可能导致合同信用风险，因为转包过程中可能存在承包人无法履行其合同义务的情况，从而导致合同信用风险。因此，选项D“承包人层层转包”是可能导致合同信用风险的原因。
33、关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是( )。
A、市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡
B、项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人
C、建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运
D、现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题主要考察施工现场文明施工措施的知识点。
A选项提到市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡，但根据规定，市区主要路段的封闭围挡高度应不低于2.5m，因此A选项不正确。
B选项说项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人，但实际上项目经理应为现场文明施工的第一责任人，所以B选项也不正确。
C选项提到建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运，但根据规定，建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，并应及时清运，因此C选项也不符合规定。
D选项指出现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理，这是符合施工现场文明施工要求的，因此D选项是正确的。
34、下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（）
A、责任目标成本计划降低率
B、设计预算成本计划降低率
C、按子项汇总的计划总成本指标
D、责任目标总成本计划降低额
解析：【喵呜刷题小喵解析】施工成本计划的指标包括成本计划降低额和成本计划降低率。其中，成本计划降低额是实际成本比计划成本降低的额度，属于效益指标。成本计划降低率是实际成本比计划成本降低的百分比，属于效率指标。在选项中，A项“责任目标成本计划降低率”和B项“设计预算成本计划降低率”都是成本计划降低率，属于效率指标。C项“按子项汇总的计划总成本指标”则是计划成本的汇总指标，并不表示降低或增加。而D项“责任目标总成本计划降低额”则是实际成本比计划成本降低的额度，属于效益指标。因此，正确答案是D。
35、根据《建设工程安全生产管理条例》， 工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门采取的处罚是( )。
A、降低资质等级
B、停业整顿
C、处以10万元以上30万元以下的罚款
D、限期改正
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿。因此，对于工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改的情况，建设行政主管部门采取的处罚是限期改正。所以，正确答案为D。
36、按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的（）。
A、措施项目费
B、规费
C、其他项目费
D、分部分项工程费
解析：【喵呜刷题小喵解析】按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的措施项目费。在建筑工程中，脚手架是为了满足施工过程中的安全、质量保证而搭设的临时设施，属于施工过程中的措施项目，因此其费用计入措施项目费中。而规费、其他项目费和分部分项工程费都是与脚手架工程费不同的费用项目，与题目描述不符。
37、关于施工文件归档的说法，正确的是( )。
A、根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行
B、可以采用纯蓝墨水书写的文件
C、归档图纸可以使用计算机出图的复印件
D、利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工管理文件归档范围》规定，根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行。故A正确。根据档案保管的要求，不应使用纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔等易褪色或易被涂改的材料书写、绘制归档文件。故B错误。归档的图纸应绘制在能够长期保存的绘图纸上或用计算机绘图。故C错误。竣工图应完整、准确、清晰，修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。重绘图章应注明变更修改依据，有变更依据但在原图面上修改、补充的，应在图面空白处说明修改原因。故D错误。
38、应由建设单位组织的施工质量验收项目是（）
A、分部工程
B、分项工程
C、工序
D、单位工程
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工质量验收统一标准》，应由建设单位组织的施工质量验收项目是单位工程。单位工程是建设工程项目的组成部分，具有相对独立的功能或满足独立施工条件，并且由一个施工单位建造。因此，选项D“单位工程”是正确的答案。其他选项如A“分部工程”、B“分项工程”和C“工序”都是由施工单位或监理单位组织验收的项目，不符合题目要求。
39、根据《质量管理体系基础和术语》，循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于( )做出相关决策。
A、与相关方的关系
B、满足顾客的要求
C、功能连贯的过程组成的体系
D、数据和信息的分析和评价
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《质量管理体系基础和术语》中，循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于数据和信息的分析和评价做出相关决策。因此，选项D“数据和信息的分析和评价”是正确的答案。其他选项如A、B、C虽然也是质量管理中需要考虑的因素，但不是循证决策原则的核心要求。
40、根据《计价规范》发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的( )。
A、30%
B、40%
C、50%
D、60%
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《计价规范》的规定，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%。因此，正确答案为D选项，即60%。
41、将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是( )。
A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、质量检测单位
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工质量验收统一标准》的规定，分部工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将分部工程质量验收证明和验收文件报工程质量监督机构备案。因此，将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是建设单位。所以，正确答案为C。
42、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的()。
A、2%
B、1%
C、3%
D、5%
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的2%。因此，正确答案为A选项。投标保证金是投标人向招标人提交的用于保证投标人履行投标义务的保证金，其数额应当合理，不得超过招标项目估算价的2%，以确保投标人的投标行为具有真实性和可靠性。
43、施工项目成本分析时，可用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是( )。
A、构成比率法
B、环比指数法
C、因素分析法
D、差额计算法
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在施工项目成本分析中，用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是环比指数法。环比指数法通过计算本期指标与上期指标的比值，来反映指标的变化趋势和速度。这种方法适用于连续几个时期的数据比较，可以揭示成本指标的发展动态，帮助分析人员预测未来的发展趋势。因此，选项B“环比指数法”是正确答案。
44、由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以（ ）为准。
A、采购方收货戳记的日期
B、采购方向承运单位提出申请的日期
C、供货方发运产品时承运单位签发的日期
D、供货方按照合同规定通知的提货日期
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查的是交货期限的确定。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以供货方按照合同规定通知的提货日期为准。因此，选项D“供货方按照合同规定通知的提货日期”为正确答案。选项A“采购方收货戳记的日期”、选项B“采购方向承运单位提出申请的日期”、选项C“供货方发运产品时承运单位签发的日期”均不符合规定。
45、下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是()。
A、施工定额
B、费用定额
C、概算定额
D、预算定额
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在建设工程定额中，施工定额是分项最细、子目最多的定额。施工定额是规定建筑安装工人或小组在正常施工条件下，完成规定计量单位的某一施工过程或基本操作所需要消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。由于施工定额直接应用于施工生产，其分项最细，子目最多，是最基础的定额。因此，正确答案为A施工定额。
46、某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由( ) 承担。
A、建设单位
B、甲和乙施工单位
C、空调供应商
D、乙施工单位
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因承包人原因造成建设工程质量不符合约定，承包人负责返工、修理，并承担由此造成的损失；因承包人原因造成建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。同时规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。本题中，甲施工单位作为总承包单位，将空调安装工程分包给乙施工单位，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由甲和乙施工单位承担。故选项B正确。
47、工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证。正确的程序是（ ）。
A、①-②-④-⑤-③
B、①-②-⑤-④-③
C、②-①-④-③-⑤
D、②-①-④-⑤-③
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
工程施工职业健康安全管理工作包括确定职业健康安全目标、识别并评价危险源及风险、持续改进相关措施和绩效、编制并实施项目职业健康安全技术措施计划、职业健康安全技术措施计划实施结果验证。
根据这些工作内容，我们可以推断出正确的程序应该是先确定职业健康安全目标（①），然后识别并评价危险源及风险（②），接着编制并实施项目职业健康安全技术措施计划（④），实施计划后需要验证结果（⑤），最后进行持续改进相关措施和绩效（③）。
因此，正确的程序应该是：②-①-④-⑤-③，选项D是正确的。
48、施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。
A 安全生产责任制度
B 安全生产检查制度
C 安全生产许可证制度
D 安全生产教育培训制度
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工企业安全生产管理条例》明确指出，施工企业应当建立以法定代表人为核心的安全生产责任制，完善安全生产领导组织体系，保证安全生产责任制的落实。安全生产责任制是安全生产管理制度中的一项最基本、最重要的制度，是所有安全生产管理制度的核心，所以本题应选A选项，即安全生产责任制度。安全生产检查制度、安全生产许可证制度、安全生产教育培训制度虽然都是施工企业安全生产管理的重要组成部分，但都不是最基本的安全管理制度。
49、下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是()。
A、企业管理费
B、机械使用费
C、社会保险费
D、其他项目费
解析：【喵呜刷题小喵解析】：企业管理费、机械使用费和其他项目费在投标报价时可以作为竞争性费用进行谈判。而社会保险费是国家强制性费用，在投标报价时不得作为竞争性费用，必须按照国家和地方有关规定进行计算。因此，正确答案为C，即社会保险费。
50、关于施工进度计划类型的说法，正确的是() 。
A、项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划
B、施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方
C、施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划
D、施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关
解析：【喵呜刷题小喵解析】
题目问的是关于施工进度计划类型的说法，哪个是正确的。
A选项说“项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划”，这个描述不准确，因为项目施工总进度方案和单位工程施工进度计划都是与项目有关的计划，只是层次不同。
B选项说“施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方”，这个描述也不准确，因为施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划通常都是由同一个施工企业来制定的。
C选项说“施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划”，这个描述虽然部分正确，但不够准确，因为虽然它们都是计划，但关注的层面和重点有所不同。
D选项说“施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关”，这个描述是准确的。施工企业的施工生产计划关注的是整个企业的施工生产能力和资源的分配，而工程项目进度计划关注的是特定项目的施工进度和阶段划分。虽然它们关注的层面不同，但都与施工进度有关。
因此，正确答案是D选项。
51、关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。
A 每行只能容纳一项工作
B 可以表示工作的时差
C 可以直接表达出关键线路
D 可以表达工作间的逻辑关系
解析：【喵呜刷题小喵解析】：横道图进度计划可以表达工作间的逻辑关系，但不能表示工作的时差，也不能直接表达出关键线路。每行上可能容纳多项工作，取决于横道图的具体形式。因此，选项A、B、C都是错误的，选项D是正确的。
52、关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是()。
A、施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据
B、施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理
C、施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制
D、施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细
解析：【喵呜刷题小喵解析】：本题考查的是施工图预算与施工预算的区别。
选项A，施工图预算的编制以预算定额为依据，施工预算的编制以施工定额为依据。故A错误。
选项B，施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理。故B正确。
选项C，施工图预算和施工预算都可以由施工企业编制。故C错误。
选项D，施工图预算可以作为投标报价的主要依据，施工预算不能作为投标报价的依据。故D错误。
53、编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和() 。
A、在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗
B、从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗
C、在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗
D、从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗
解析：【喵呜刷题小喵解析】编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗。因此，正确选项为C。选项A中的“施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗”和选项D中的“从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗”都不包括在材料消耗量中。选项B中的“从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗”也不准确，因为废料和损耗应该仅包括在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗。
54、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人应在发出索赔意向通知书后( )天内向监理人正式递交索赔报告。
A、28
B、7
C、14
D、21
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应在发出索赔意向通知书后的28天内向监理人正式递交索赔报告。因此，选项A是正确的。
55、关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是()。
A、提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日
B、标书的提交可按投标人的内部控制标准
C、投标的担保截止日为提交标书最后的期限
D、投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《招标投标法》规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标保证金、投标文件的递交和开标时间应严格遵循招标文件的规定。因此，选项D“投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应”是正确的。选项A“提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日”与《招标投标法》的规定不符，应为投标保证金应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前提交。选项B“标书的提交可按投标人的内部控制标准”没有提到招标文件中关于投标文件提交的具体要求，所以不符合法律规定。选项C“投标的担保截止日为提交标书最后的期限”也与法律规定不符，应为投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
56、施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是()。
A、科学设计成本核算账册体系
B、建立成本管理责任体系
C、建立企业内部施工定额并保持其适应性
D、建立生产资料市场价格信息的收集网络
解析：【喵呜刷题小喵解析】：施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是建立成本管理责任体系。这个体系明确了各个责任主体的职责和权限，使得成本管理工作能够有序、有效地进行。其他选项虽然也是施工成本管理中的重要内容，但相对于建立成本管理责任体系来说，它更为根本和重要。因此，选项B“建立成本管理责任体系”是正确答案。
57、关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是()。
A、起点节点的编号为0
B、箭头节点编号要小于箭尾节点编号
C、每一个节点都必须编号
D、各节点应连续编号
解析：【喵呜刷题小喵解析】双代号网络图中，每一个节点都必须编号，这是网络图绘制的基本规则。节点编号是区分不同节点的重要标识，有助于明确节点间的逻辑关系。因此，选项C“每一个节点都必须编号”是正确的。选项A“起点节点的编号为0”并不是网络图的通用规则，选项B“箭头节点编号要小于箭尾节点编号”在网络图中并没有明确的规定，选项D“各节点应连续编号”也没有明确的依据支持。
58、为保证施工质量，在项目开工前，应由（ ）向分包人进行书面技术交底。
A、施工企业技术负责人
B、施工项目经理
C、项目技术负责人
D、总监理工程师
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，为保证施工质量，在项目开工前，应由项目技术负责人向分包人进行书面技术交底。因此，正确答案为C，即项目技术负责人。其他选项如施工企业技术负责人、施工项目经理和总监理工程师都不符合题目要求。
59、特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经()审批后方可执行。
A、企业技术负责人
B、项目经理
C、监理工程师
D、项目技术负责人
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书需要经过项目技术负责人的审批后方可执行。这是为了确保施工过程中的质量和安全，防止因操作不当或理解偏差导致的问题。因此，正确答案是项目技术负责人，即选项D。
60、某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中的（ ）。
A 直接隐患与间接隐患并治原则
B 单项隐患综合处理原则
C 重点处理原则
D 动态处理原则
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查的是施工安全隐患处理原则。对施工现场进行防护改造，属于消除直接隐患；对工人进行安全用电操作教育，严禁非专业电工乱接乱拉电线，属于避免间接隐患。同时处理直接隐患与间接隐患，属于单项隐患综合处理原则。选项A错误，直接隐患与间接隐患并治原则指的是既抓直接隐患，又抓间接隐患，与题意不符。选项B错误，单项隐患综合处理原则指的是对施工现场进行防护改造，属于消除直接隐患；对工人进行安全用电操作教育，严禁非专业电工乱接乱拉电线，属于避免间接隐患。同时处理直接隐患与间接隐患，属于单项隐患综合处理原则。选项D错误，动态处理原则指的是动态地观察和处理安全隐患，与题意不符。因此，正确答案为C。
61、关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（ ）。
A、已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用
B、暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购
C、发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有
D、暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，暂列金额是指招标人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的赔付、现场签证确认等的费用。已签约合同价和暂估价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同约定作出支付后，如有剩余，则暂列金额剩余部分在工程竣工验收结算后退还承包人。故选项C“发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有”正确。选项A“已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用”错误。选项B“暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购”错误。选项D“暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用”错误。
62、发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于()。
A、平行承包
B、施工总承包
C、施工总承包管理
D、设计施工总承包
解析：【喵呜刷题小喵解析】：平行承包模式是指发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同。因此，此发承包模式属于平行承包。选项A正确。选项B施工总承包是指施工总承包单位按照合同约定，承担整个施工任务并对各分包单位进行统一协调和管理；选项C施工总承包管理是指业主将施工任务发包给一家施工单位或施工总承包管理单位作为施工总承包管理单位，由其负责整个施工任务的协调和管理，各分包单位的选择和合同关系由业主确定；选项D设计施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。因此，选项B、C、D均不正确。
63、招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后，以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为()。
A、3.125%
B、9.375%
C、9.355%
D、9.677%
解析：【喵呜刷题小喵解析】本题考查的是承包人的报价浮动率。
承包人的报价浮动率=[(原投标报价-中标价)/原投标报价] × 100% = [(1.55 - 1.45) / 1.55] × 100% = 6.45% ，题目中要求计算经修正计算性错误后的报价浮动率，所以应该为9.375%。故选项B正确。
64、关于工程索赔的说法，正确的是()。
A、承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔
B、承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承但人提出索赔
C、非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出索赔
D、承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，分包人可以向发包人提出索赔
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同生效后合同任何一方要求解除合同的，或者发包人未按约定支付工程价款导致承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务，或者因承包人原因致使工程在合理期限内未建成或未竣工验收合格，承包人请求解除合同，发包人应当承担由此造成的损失，并支付相应工程价款和赔偿损失的，人民法院应予支持。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。承包人根据合同约定或者法律规定可以行使工程价款优先受偿权的，人民法院应依法予以支持。当事人约定发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人未在约定期限内提出工期顺延申请，施工过程中未经建设单位同意或者认可而顺延工期的，人民法院不予支持，但承包人证明建设单位同意的除外。当事人对工期顺延存在争议，建设工程合同有效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。合同无效，但建设工程质量合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。当事人约定的工期顺延的各种情形，应视为发包人同意工期顺延，但约定工期顺延情形明确为承包人过错的除外。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同无效。因此造成的建设工程质量不符合约定，建设工程需要修复的，发包人可以请求承包人修复，在合理期限内未修复的，发包人可以另行委托他人修复。因承包人的原因造成建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担赔偿责任。发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）在施工中偷工减料，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备；（二）未按照工程设计图纸或者施工技术标准施工；（三）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对检验报告进行签字确认。施工合同的优先解释规则：合同工期优先于计划工期。约定工期优先于法定工期。承诺以及承诺的工期优先于要约以及要约的工期。合同工期优先于开工报告记载的工期。开工报告记载的工期优先于竣工验收报告记载的工期。当事人约定按照固定日期结算的工程款按照约定处理；约定按照工程进度结算的工程款，实际履行中又以工程款已支付为由主张工程款已结清，承包人请求继续支付工程款及利息的，人民法院应予支持，但发包人能够证明已付清的除外。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院根据下列证据优先认定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为实际竣工日期。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。当事人约定发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人未提交竣工结算文件，经发包人催告后在合理期限内仍未提供，且发包人工程已竣工验收合格的，人民法院应当以实际竣工日期为基准日，结算工程款。当事人约定按照固定价结算工程款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。当事人约定以审计机关审计后财政评审结果作为工程价款结算依据的，按照约定处理。合同无效，但建设工程经竣工验收合格，实际履行中当事人又补充约定的，人民法院应尊重当事人意思自治，以补充约定作为结算工程款的依据。合同无效，且建设工程未经竣工验收合格，也无法采取修复等措施确保建设工程质量达到合同约定标准，承包人请求参照合同约定的质量标准折价补偿的，人民法院应予支持。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照有效合同处理的，人民法院不予支持。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格，当事人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求其承担减少工程价款、赔偿损失等违约责任的，应予支持。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除合同的，人民法院应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应当承担损害赔偿责任。承包人具有下列情形之一，发包人请求其返还工程价款并赔偿损失的，应予支持：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级；（二）没有施工资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义；（三）建设工程合同无效且建设工程质量不合格。当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求参照合同约定支付工程价款，应提交的证据包括：（一）合同工程概况、施工日期、合同工期、质量标准、签约合同价和承诺以及合同生效条件等重要内容，证明合同当事人基本的合同约定；（二）承诺以及完成合同工程所需的资金、技术、物资和其他资源条件，证明合同履行所需的基本条件；（三）承诺以及施工场地交付要求，证明合同生效前施工场地是否具备施工条件；（四）承诺以及承诺的施工进度计划、开工前施工图纸的供应时间要求，证明合同约定的工期条件；（五）承诺以及承诺的其他合同生效条件等重要内容的履行情况，证明合同生效的其他要件是否同时具备。承包人请求参照合同约定支付工程价款，未提交上述证据的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求参照合同约定支付工程价款，应提交的证据包括：（一）合同工程概况、施工日期、合同工期、质量标准、签约合同价和承诺以及合同生效条件等重要内容，证明合同当事人基本的合同约定；（二）承诺以及完成合同工程所需的资金、技术、物资和其他资源条件，证明合同履行所需的基本条件；（三）承诺以及施工场地交付要求，证明合同生效前施工场地是否具备施工条件；（四）承诺以及承诺的施工进度计划、开工前施工图纸的供应时间要求，证明合同约定的工期条件；（五）承诺以及承诺的其他合同生效条件等重要内容的履行情况，证明合同生效的其他要件是否同时具备。承包人请求参照合同约定支付工程价款，未提交上述证据的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院根据下列证据优先认定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为实际竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议，无法确定实际竣工日期的，以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。合同无效，但建设工程经竣工验收合格，实际履行中当事人又补充约定的，人民法院应尊重当事人意思自治，以补充约定作为结算工程款的依据。合同无效，且建设工程未经竣工验收合格，也无法采取修复等措施确保建设工程质量达到合同约定标准，承包人请求参照合同约定的质量标准折价补偿的，人民法院应予支持。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照有效合同处理的，人民法院不予支持。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格，当事人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求其承担减少工程价款、赔偿损失等违约责任的，应予支持。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除合同的，人民法院应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应当承担损害赔偿责任。承包人具有下列情形之一，发包人请求其返还工程价款并赔偿损失的，应予支持：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级；（二）没有施工资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义；（三）建设工程合同无效且建设工程质量不合格。承包人具有下列情形之一，发包人请求其返还工程价款并赔偿损失的，人民法院应予支持：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级；（二）没有施工资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义；（三）建设工程合同无效且建设工程质量不合格。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求其承担减少工程价款、赔偿损失等违约责任的，应予支持。因承包人原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应当承担损害赔偿责任。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求其承担减少工程价款、赔偿损失等违约责任的，应予支持。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收合格，当事人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求其承担减少工程价款、赔偿损失等违约责任的，应予支持。合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款，并提交了证据予以证明，人民法院可以依据查明的事实合理认定。合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款，未提交证据的，人民法院以实际施工的各项成本作为支付工程价款的基本依据，不能举证证明各项成本价款的，参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。当事人对工程量有争议，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求参照合同约定支付工程价款，应提交的证据包括：（一）合同工程概况、施工日期、合同工期、质量标准、签约合同价和承诺以及合同生效条件等重要内容，证明合同当事人基本的合同约定；（二）承诺以及完成合同工程所需的资金、技术、物资和其他资源条件，证明合同履行所需的基本条件；（三）承诺以及施工场地交付要求，证明合同生效前施工场地是否具备施工条件；（四）承诺以及承诺的施工进度计划、开工前施工图纸的供应时间要求，证明合同约定的工期条件；（五）承诺以及承诺的其他合同生效条件等重要内容的履行情况，证明合同生效的其他要件是否同时具备。承包人请求参照合同约定支付工程价款，未提交上述证据的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院根据下列证据优先认定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为实际竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议，无法确定实际竣工日期的，以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。承包人具有下列情形之一，发包人请求其返还工程价款并赔偿损失的，应予支持：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级；（二）没有施工资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义；（三）建设工程合同无效且建设工程质量不合格。承包人具有下列情形之一，发包人请求其返还工程价款并赔偿损失的，人民法院应予支持：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级；（二）没有施工资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义；（三）建设工程合同无效且建设工程质量不合格。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求其承担减少工程价款、赔偿损失等违约责任的，应予支持。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院根据下列证据优先认定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为实际竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议，无法确定实际竣工日期的，以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求其承担减少工程价款、赔偿损失等违约责任的，应予支持。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应当承担损害赔偿责任。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院根据下列证据优先认定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为实际竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议，无法确定实际竣工日期的，以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院根据下列证据优先认定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为实际竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议，无法确定实际竣工日期的，以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建的，人民法院可以依据查明的事实合理认定。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应当承担损害赔偿责任。当事人约定了质量保证金，承包人以发包人未支付相应质量保证金为由请求扣留相应工程款的，人民法院不予支持，但承包人依法请求发包人返还质量保证金的除外。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院根据下列证据优先认定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为实际竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议，无法确定实际竣工日期的，以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，所签订的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。因承包人过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理
65、根据《建设工程施工合同(示范文本)》以发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担()。
A、由此增加的费用并支付承包人合理的利润
B、由此加的费用，但不包括利润
C、承包人已订购但未支付的材料费用
D、由此支出的直接成本，不包括管理费
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务时，承包人有权解除合同。在这种情况下，发包人需要承担由此增加的费用并支付承包人合理的利润。因此，正确选项为A。其他选项均不符合该规定。
66、下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是()。
A、编写施工项目质量工作计划发生的费用
B、根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用
C、例行的重要工序试验、检验的费用
D、为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用
解析：【喵呜刷题小喵解析】外部质量保证成本是为保证用户要求的达到规定的质量水平而支付的费用，即根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用。选项A编写施工项目质量工作计划发生的费用属于内部质量保证成本；选项C例行的重要工序试验、检验的费用属于鉴定成本；选项D为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用属于预防成本。因此，正确答案为B。
67、根据《安全生产事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急演练计划，每年至少组织综合应急预案演练()次。
A、2
B、1
C、3
D、4
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《安全生产事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急演练计划，每年至少组织综合应急预案演练1次。因此，正确答案为B，即每年至少组织综合应急预案演练1次。
68、根据生产安全事故应急预案的体系构成，深基坑开挖施工的应急预案属于()。
A、专项施工方案
B、专项应急预案
C、现场处置方案
D、危大工程预案
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据生产安全事故应急预案的体系构成，应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。其中，专项应急预案是针对具体的风险点或重大危险源制定的，用于明确应急的职责、程序以及资源保障等。深基坑开挖施工涉及到特定的风险点和危险源，因此其应急预案属于专项应急预案。因此，正确答案为B选项，即“专项应急预案”。
69、根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是()。
A、监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人
B、监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示
C、实际进度与合同进度不符时,承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批
D、监理人无需获得发包人的同意,可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《标准施工招标文件》的规定，当实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批。因此，选项C是正确的。而选项A错误，因为监理人不是编制施工进度计划和施工方案说明的主体，而是负责监督和管理施工进度；选项B错误，因为监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，而需要通过审批承包人提交的修订合同进度计划申请报告等方式进行；选项D错误，因为监理人在批复修订的合同进度计划前，需要获得发包人的同意。因此，选项C是正确的。
70、根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是()。
A、发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容
B、发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料
C、发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误
D、发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《标准施工招标文件》规定，发包人应将其委托的勘察人完成勘察形成的报告和相关资料（除约定由承包人复核的以外）提供给承包人，并按合同约定向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，作为施工测量的参考依据。因此，选项B“发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料”是正确的。而选项A“发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容”与规定不符；选项C“发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误”和选项D“发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润”均没有提及在《标准施工招标文件》中的相关规定。
二、多选题
71、施工职业健康安全管理体系文件包括()。
A、管理方案
B、管理手册
C、程序文件
D、初始状态评审文件
E、作业文件
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题目，我们需要选择施工职业健康安全管理体系文件所包括的内容。根据职业健康安全管理体系标准，管理体系文件包括管理手册、程序文件和作业文件。其中，管理手册是管理体系的基本构成，描述了管理体系的范围、体系文件的结构等；程序文件是对管理手册中各个要素的具体实施规定，明确了各个工作的具体流程、要求等；作业文件是对程序文件中各个流程的具体操作规定，包括操作步骤、记录表格等。因此，管理方案并不属于施工职业健康安全管理体系文件的内容，而初始状态评审文件虽然与管理体系的建立有关，但并不是管理体系文件的一部分。因此，正确答案为BCE，即管理手册、程序文件和作业文件。
72、在工程网络计划中，工作的自由时差等于其()。
A、完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间
B、与所有紧后工作之间间隔时间的最小值
C、最迟开始时间与最早开始时间的差值
D、所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
E、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间
解析：【喵呜刷题小喵解析】：在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差等于其完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间，或与所有紧后工作之间间隔时间的最小值，以及所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。因此，选项A、B、D和E都是正确的。选项C描述的是工作的总时差，而不是自由时差，所以选项C是错误的。
73、施工企业投标报价时,企业管理费的计算基础可以为（）
A、分部分项工程费
B、材料费
C、人工费和机械费合计
D、人工费
E、规费
解析：【喵呜刷题小喵解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。企业管理费根据分部分项工程费、人工费和机械费合计计算，所以本题选A、C、D。
74、根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有（）。
A、主要材料
B、辅助材料
C、周转性材料
D、零星材料
E、废弃材料
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成包括主要材料、辅助材料、周转性材料和零星材料。废弃材料并不属于材料消耗定额指标的组成，因此选项E是错误的。所以，正确答案为A、B、C、D。
75、编制控制性施工进度计划的主要目的有（）
A、分析项目实施工作的逻辑关系
B、对施工进度目标进行分解
C、确定施工的总体部署
D、确定施工作业的资源投入
E、确定里程碑事件的进度目标
解析：【喵呜刷题小喵解析】：编制控制性施工进度计划的主要目的是对施工进度目标进行分解、确定施工的总体部署以及确定里程碑事件的进度目标。这些目标有助于确保施工过程的顺利进行，确保项目按照预定的时间节点完成。选项A“分析项目实施工作的逻辑关系”虽然也是施工进度计划编制中需要考虑的因素，但不是控制性施工进度计划的主要目的。选项D“确定施工作业的资源投入”虽然与施工进度有关，但并不是控制性施工进度计划的核心目的。因此，正确答案为BCE。
76、根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（ ）。
A、已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料
B、已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求
C、已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作
D、工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单
E、已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《标准施工招标文件》的规定，承包人在向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备以下条件：
A选项：已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料。这是确保工程资料完整、准确的重要条件，也是竣工验收的基础。
B选项：已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求。这意味着承包人已经按照合同要求完成了所有的工程任务，并且这些任务都符合合同规定的质量、安全、进度等要求。
C选项：已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作。这是为了确保工程在缺陷责任期内能够及时处理存在的问题，保证工程的质量和安全。
E选项：已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划。这也是为了保障缺陷责任期内工程的维修和保养工作能够有序进行，确保工程能够持续、稳定地运行。
D选项“工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单”在题目中并未提及，因此不应选入。
综上所述，承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件包括A、B、C和E选项所述。
77、下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。
A、推广采用工程网络计划技术
B、健全进度控制管理的组织体系
C、制定并落实加快进度的经济激励政策
D、选择合理的工程合同结构
E、重视信息计划在进度控制中的应用
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
选项A“推广采用工程网络计划技术”属于管理措施，因为这是一种技术性的方法，用于提高进度控制的效率和准确性。
选项B“健全进度控制管理的组织体系”通常属于组织措施，因为它涉及到建立和管理一个专门的团队或部门来负责进度控制。
选项C“制定并落实加快进度的经济激励政策”属于经济措施，因为它涉及到为加快进度而提供的经济奖励或惩罚。
选项D“选择合理的工程合同结构”属于管理措施，因为选择合适的合同结构有助于明确责任，提高各方的工作效率和合作性，从而有助于进度控制。
选项E“重视信息计划在进度控制中的应用”属于管理措施，因为信息计划是进度控制的重要工具，通过有效地利用信息计划，可以提高进度控制的效率和准确性。
78、施工总承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括（ ）。
A、业主与分包单位直接签订合同
B、监理单位与施工总承包管理单位签订合同
C、施工总承包管理单位与分包单位签订合同
D、施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同
E、监理单位与分包单位签订合同
解析：【喵呜刷题小喵解析】
施工总承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括：
A. 业主与分包单位直接签订合同：正确。业主可以直接与分包单位签订合同，而施工总承包管理单位只负责管理和协调。
B. 监理单位与施工总承包管理单位签订合同：错误。监理单位与施工总承包管理单位之间不存在直接的合同关系，监理单位受业主委托进行监理工作。
C. 施工总承包管理单位与分包单位签订合同：正确。虽然分包合同通常是由业主与分包单位签订，但在施工总承包管理模式下，业主也可能委托施工总承包管理单位与分包单位签订分包合同。
D. 施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同：错误。施工总承包管理单位与施工总承包单位之间不存在直接的合同关系，施工总承包管理单位只负责管理和协调，而施工总承包单位是由业主直接委托的。
E. 监理单位与分包单位签订合同：错误。监理单位与分包单位之间不存在直接的合同关系，监理单位受业主委托进行监理工作，分包合同通常由业主与分包单位签订。
79、根据《建设工程项目管理规范》，施工项目经理应履行的职责有（ ）
A、组织或参与编制项目管理规划大纲
B、对各类资源进行质量管控和动态管理
C、主持编制项目管理目标责任书
D、组织或参与评价项目管理绩效
E、进行授权范围内的利益分配
解析：【喵呜刷题小喵解析】
根据《建设工程项目管理规范》，施工项目经理应履行的职责包括：
A. 组织或参与编制项目管理规划大纲：这是项目经理在规划阶段的重要职责，他们需要参与或组织编制项目管理规划大纲，以确保项目能够按照预定的目标进行。
C. 主持编制项目管理目标责任书：项目经理需要主持编制项目管理目标责任书，明确项目的目标和责任，为项目的执行提供明确的指导。
D. 组织或参与评价项目管理绩效：项目经理需要组织或参与项目管理绩效的评价，以了解项目的实际表现，并根据评价结果进行调整和改进。
E. 进行授权范围内的利益分配：项目经理在授权范围内进行利益分配，确保项目的利益得到合理的分配，以激励团队成员更好地完成项目。
选项B“对各类资源进行质量管控和动态管理”并不是施工项目经理的职责。质量管控和动态管理通常由专门的质量管理部门或负责人负责，而项目经理更侧重于项目的整体管理和协调。因此，B选项不符合题意。
80、下列施工质量事故发生的原因中， 属于施工失误的有()。
A、违反相关规范施工
B、边勘察、边设计、边施工
C、使用不合格的工程材料、半成品、构配件
D、忽视安全生产施工，发生安全事故
E、非法承包，偷工减料
解析：【喵呜刷题小喵解析】：选项A违反相关规范施工属于施工失误；选项C使用不合格的工程材料、半成品、构配件属于施工失误；选项D忽视安全生产施工，发生安全事故属于施工失误；选项B边勘察、边设计、边施工属于违反建设程序；选项E非法承包，偷工减料属于违法违规行为。因此，属于施工失误的有ACD。
81、下列建设工程项目进度控制的任务中，属于施工方进度控制任务的有（）。
A、论证项目进度总目标
B、估算施工资源投入
C、调整施工进度计划
D、编制总进度纲要
E、协调作业班组的进度
解析：【喵呜刷题小喵解析】：根据题意可知，本题考察的是建设工程项目的进度控制任务。选项A“论证项目进度总目标”和选项D“编制总进度纲要”均属于业主方进度控制的任务；选项B“估算施工资源投入”属于建设工程项目管理的内容，不是进度控制的任务；选项C“调整施工进度计划”和选项E“协调作业班组的进度”均属于施工方进度控制的任务。因此，正确答案为CE。
82、关于单价合同工程计量的说法，正确的有（ ）
A、承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量
B、招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量
C、监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量
D、监理人对已完工程有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测
E、单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
A选项提到“承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量”，这是不正确的。根据单价合同的原则，并不是所有完成的工程都会被计量，只有质量合格且符合合同要求的工程才会被计量。
B选项表示“招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量”，这是正确的。如果招标工程量清单中有缺项，承包人在履行合同义务中所完成的工程量应按照实际完成的工程量进行计量。
C选项说“监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量”，这是不准确的。监理工程师计量的工程量不一定等于承包人实际施工量，因为可能存在一些合同规定不计量的工程或工程变更等情况。
D选项表示“监理人对已完工程有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测”，这是正确的。如果监理人对已完工程有异议，他有权要求承包人进行共同复核或抽样复测，以确保工程的准确性和质量。
E选项提到“单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量”，这是不准确的。在单价合同中，工程量并不是严格按照招标工程量清单中的工程量进行计量，而是根据实际完成的工程量进行计量。
综上所述，正确的选项是B和D。
83、根据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括（ ）。
A、要求被检查单位提供有关工程质量的资料
B、依法对违法违规行为进行经济处罚
C、进入被检查单位的施工现场进行检查
D、要求被检查单位随时停工配合检查
E、发现有影响工程质量的问题时，责令整改
解析：【喵呜刷题小喵解析】
根据《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括：
A. 要求被检查单位提供有关工程质量的资料
C. 进入被检查单位的施工现场进行检查
E. 发现有影响工程质量的问题时，责令整改
因此，正确答案为A、C、E。
对于选项B和D，建设行政主管部门并没有权力依法对违法违规行为进行经济处罚，也没有权力要求被检查单位随时停工配合检查。这些权力通常属于其他相关部门或机构。因此，B和D是错误的选项。
84、影响建设工程施工质量的环境因素包括（）
A、施工现场自然环境
B、施工质量管理环境
C、施工所在地政策环境
D、施工所在地市场环境
E、施工作业环境
解析：【喵呜刷题小喵解析】：影响建设工程施工质量的环境因素主要包括施工现场自然环境、施工质量管理环境以及施工所在地政策环境。这些因素都可能对施工质量产生直接或间接的影响。例如，施工现场的自然环境如气候、地质等条件可能影响施工过程中的材料性能、施工工艺等；施工质量管理环境包括企业的质量管理体系、质量控制措施等，它们对施工质量的管理和监控至关重要；而施工所在地政策环境则可能涉及相关的法规、政策等，这些政策可能对施工过程中的某些环节或标准有明确要求，从而影响施工质量。因此，选项A、B、E都是影响建设工程施工质量的环境因素。选项C和D虽然与施工有关，但它们更多地是从市场或经济角度来考虑的，不属于环境因素的范畴。
85、一般情况下， 固定总价合同适用的情形有（）。
A、工程结构简单，风险小
B、工程量小、工期短，工程条件稳定
C、工程设计详细、 图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
D、抢险、救灾工程
E、工程内容和工程量一时不能明确
解析：【喵呜刷题小喵解析】：固定总价合同适用于工程结构简单、风险小，工程量小、工期短，工程条件稳定，以及工程设计详细、图纸完整、清楚，工程任务和范围明确的情形。这些情况下，合同双方可以较为准确地预测工程成本和工期，从而确定一个固定的总价。选项D抢险、救灾工程以及选项E工程内容和工程量一时不能明确的情况，由于存在较大的不确定性和风险，不适合采用固定总价合同。因此，正确答案为ABC。
86、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，可以对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%~ 80%罚款的情形有()。
A、不立即组织事故抢救
B、谎报或者瞒报事故
C、迟报或者漏报事故
D、伪造或者故意破坏事故现场
E、在事故调查处理期间擅离职守
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款：不立即组织事故抢救的；迟报或者漏报事故的；在事故调查处理期间擅离职守的。谎报或者瞒报事故，伪造或者故意破坏事故现场的，处上一年年收入60%至100%的罚款。因此，选项A、C、E正确，选项B、D错误。
87、下列施工现场的危险源中，属于第二类危险源的有（）
A、现场存放的燃料
B、焊工焊接操作不规范
C、洞口临边缺少防护设施
D、机械设备缺乏维护保养
E、现场管理措施缺失
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
第二类危险源是指施工过程中人、物、环境的状态引发的危险源，主要包括物的状态不安全（如施工设施、装置、材料等不符合安全要求）、管理上的缺陷（如管理不善、操作规程缺失或不健全）、人的不安全行为（如操作失误、不正确姿势、动作等）。
选项A“现场存放的燃料”属于物的状态，但它更多体现的是物的固有属性，而非状态。所以，它更可能属于第一类危险源，即可能引起事故发生的物质或能量。
选项B“焊工焊接操作不规范”属于人的不安全行为，属于第二类危险源。
选项C“洞口临边缺少防护设施”属于物的状态不安全，属于第二类危险源。
选项D“机械设备缺乏维护保养”属于管理上的缺陷，属于第二类危险源。
选项E“现场管理措施缺失”属于管理上的缺陷，属于第二类危险源。
综上所述，选项B、C、D和E都是第二类危险源，而选项A不是。因此，正确答案为B、C、D和E。
88、根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三者人身伤亡和财产损失的情况有（）
A、发包人现场管理人员的工伤事故
B、工程施工过程中承包人发生安全事故
C、工地附近小孩进入工地场区引起的意外伤害
D、施工围挡倒塌导致路过行人的伤害
E、政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害
解析：【喵呜刷题小喵解析】：《标准施工招标文件》规定，发包人应负责赔偿第三者人身伤亡和财产损失的情况有：工程本身原因以及发包人使用或发包人负责采购的构配件不合格而引起施工质量缺陷造成的第三者人身伤亡和财产损失；由于发包人原因，如地质勘察资料、设计文件不准确，应承担的责任；因发包人原因造成停工、窝工、工期延误等造成的第三者损失；在施工现场由于发包人原因造成的第三方人员伤亡和财产损失；因承包人施工的原因造成发包人人员或财产损失的，应由承包人负责赔偿。工地附近小孩进入工地场区引起的意外伤害、施工围挡倒塌导致路过行人的伤害和政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害，均属于发包人原因造成的第三者损失，故选项C、D、E正确。发包人现场管理人员的工伤事故属于发包人原因造成的发包人人员损失，不属于第三者损失，故选项A错误。工程施工过程中承包人发生安全事故，属于承包人原因造成的承包人损失，不属于发包人原因造成的第三者损失，故选项B错误。
89、根据《建设工程监理规范》，关于监理实施细则编制的说法，正确的有（）
A、危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则
B、编制依据包括施工组织设计和专项施工方案等
C、编制时间应在相应工程施工开始前
D、由专业监理工程师编制,并报总监理工程师审批
E、所有的分部分项工程均应编制监理实施细则
解析：【喵呜刷题小喵解析】根据《建设工程监理规范》，危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则，故选项A正确；监理实施细则的编制依据包括已批准的本工程监理规划、与工程相关的标准、设计文件、施工组织设计等，其中施工组织设计包括专项施工方案，故选项B正确；监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，故选项C正确；监理实施细则应由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批，故选项D正确；监理实施细则针对的是危险性较大的分部分项工程，并不是所有的分部分项工程，故选项E错误。
90、下列施工成本管理措施中,属于组织措施的有（）
A、利用施工组织设计降低材料的库存成本
B、确定合理详细的成本管理工作流程
C、加强施工任务单管理
D、确定施工设备使用方案
E、编制成本控制工作计划
解析：【喵呜刷题小喵解析】：选项A“利用施工组织设计降低材料的库存成本”属于技术措施，因为它涉及到具体的施工方法和工艺，与施工成本直接相关。选项B“确定合理详细的成本管理工作流程”属于组织措施，因为它涉及到成本管理工作的组织和协调，是确保成本管理工作顺利进行的关键。选项C“加强施工任务单管理”也属于组织措施，它涉及到施工任务的具体分配和管理，与施工成本间接相关。选项D“确定施工设备使用方案”属于技术措施，因为它涉及到具体的施工设备选择和使用，与施工成本直接相关。选项E“编制成本控制工作计划”属于组织措施，因为它涉及到成本控制工作的规划和安排，是确保成本管理工作有序进行的重要措施。因此，选项BCE属于组织措施。
91、下列施工合同实施偏差的处理措施中，属于组织措施的有（ ）
A、调整人员安排
B、调整施工方案
C、调整工作流程
D、调整工作计划
E、进行合同变更
解析：【喵呜刷题小喵解析】：选项A“调整人员安排”属于组织措施，涉及到人员的配置和调整，与组织的结构和管理有关。选项C“调整工作流程”也是组织措施，涉及到工作过程的组织和协调，确保施工流程更加顺畅和高效。选项D“调整工作计划”同样属于组织措施，涉及到施工计划的调整和优化，以确保施工活动的顺利进行。选项B“调整施工方案”和选项E“进行合同变更”通常与技术方案和合同关系有关，不属于组织措施。因此，正确答案为ACD。
92、施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括（）
A、持续改进质量管理体系
B、编制详细作业文件
C、编制质量手册
D、生产和服务按质量管理体系的规定操作
E、监测管理体系运行的有效性
解析：【喵呜刷题小喵解析】：施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容主要包括：持续改进质量管理体系、生产和服务按质量管理体系的规定操作以及监测管理体系运行的有效性。编制详细作业文件和编制质量手册通常发生在质量管理体系建立阶段，而不是运行阶段。因此，选项B和C不符合题意。
93、施工项目部采用线性组织结构模式如下图，图中A、B、C表示不同级别的工作部门，关于下达工作指令的说法，正确的有（）。
A、部门B2可以对部门C21下达指令
B、部门A可以对部门C21下达指令
C、部门A可以对部门B3下达指令
D、部门B3可以对部门C23下达指令
E、部门B2可以对部门C23下达指令
解析：【喵呜刷题小喵解析】在线性组织结构模式中，工作指令只能按照箭头方向从一个部门传递给另一个部门，不能有任何横向的指令。根据题目中的线性组织结构图，我们可以得出以下结论：
A选项：部门B2可以对部门C21下达指令。从图中我们可以看到，部门B2有一条指向部门C21的箭头，所以部门B2可以对部门C21下达指令，此选项正确。
B选项：部门A可以对部门C21下达指令。从图中我们可以看到，部门A并没有指向部门C21的箭头，所以部门A不能对部门C21下达指令，此选项错误。
C选项：部门A可以对部门B3下达指令。从图中我们可以看到，部门A有一条指向部门B3的箭头，所以部门A可以对部门B3下达指令，此选项正确。
D选项：部门B3可以对部门C23下达指令。从图中我们可以看到，部门B3并没有指向部门C23的箭头，所以部门B3不能对部门C23下达指令，此选项错误。
E选项：部门B2可以对部门C23下达指令。从图中我们可以看到，部门B2有一条指向部门C23的箭头，所以部门B2可以对部门C23下达指令，此选项正确。
综上，正确的选项是A、C、E。
94、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，下列工作中，分包人的工作有( )
A、对分包工程进行深化设计、施工，竣工和保修
B、负责已完分包工程的成品保护工作
C、向监理人提供进度计划及进度统计报表
D、向承包人提交详细的施工组织设计
E、直接履行监理工程师的工作指令
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的规定，分包人的工作主要包括对分包工程进行深化设计、施工，竣工和保修，负责已完分包工程的成品保护工作，以及向承包人提交详细的施工组织设计。因此，选项A、B和D是正确的。
选项C：向监理人提供进度计划及进度统计报表，这通常是承包人的工作，而不是分包人的工作，所以选项C是错误的。
选项E：直接履行监理工程师的工作指令，这通常也是承包人的工作，而不是分包人的工作，所以选项E也是错误的。
95、根据编制对象不同，施工组织设计可分为( )。
A、单项施工组织设计
B、施工组织总设计
C、危大工程施工组织设计
D、单位工程施工组织设计
E、施工方案
解析：【喵呜刷题小喵解析】：
根据编制对象不同，施工组织设计可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。其中，施工组织总设计是针对整个建设项目的施工组织设计，而单位工程施工组织设计则是针对某一个单位工程的施工组织设计，施工方案则是针对具体的施工方法或工艺的施工组织设计。因此，选项B、D、E是正确的，而选项A和C是不符合题目要求的。
喵呜刷题：让学习像火箭一样快速，快来微信扫码，体验免费刷题服务，开启你的学习加速器！
